Образец договора о строительстве забора из профлиста

Договор о строительстве забора №12
Ипатов Павел Алексеевич, именуемый в дальнейшем исполнитель, с одной стороны
и _____________________________________________________________________
, именуемый в дальнейшем заказчик с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем.
Предмет договора.
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанности по выполнению работ по строительству забора согласно техническим характеристикам, с правом досрочного завершения работ.
Место установки забора Калужская область Жуковский (Малоярославецкий или Боровский) район участок № 28 по линии между участками и ремонту лицевой части забора длиной 42 м.
1.2. Сроки выполнения работ: начало работ май 2016 года, окончание работ май-июнь 2016 года.
Сроки работ могут быть изменены по независящим от Исполнителя причинам: в связи с геологическими или погодными условиями, а также форс-мажорными обстоятельствами.
2. Обязанности сторон.
2.1. Обязанности Заказчика.
2.1.1. Заказчик вносит предоплату на покупку и доставку заранее оговоренного количества материалов.
В день окончания работ по строительству забора Заказчик обязан принять выполненную исполнителем работу и своевременно оплатить её согласно настоящему договору.
2.1.2. В обязанности заказчика входит предоставление исполнителю возможности пользоваться электрической сетью, а в случае невозможности оплатить до начала работ использование генератора из расчета 300 рублей в день. Число дней изготовления забора определяется делением длинны забота на десять.
2.1.3. В обязанности заказчика не входит предоставление исполнителю инструментов и приспособлений требующихся для выполнения обязательств по строительству данного забора, за исключением случаев, когда исполнитель до начала работ не мог знать о необходимости использования такого оборудования или инструментов.

2.2 Обязанности исполнителя.
2.2.1. Исполнитель обязан доставить и разгрузить на объекте материалы для строительства забора и сопутствующие материалы заказанные заказчиком.
2.2.2. Своевременно и качественно выполнять предусмотренные настоящим договором работы.
2.2.3. Вовремя извещать Заказчика об обстоятельствах препятствующих исполнению обязанностей Исполнителя согласно настоящему договору.
3. Качество работ.
3.1. Окраска столбов и прожилин производится в два слоя краской три в одном серого цвета.
3.2. Крепление прожилин к столбам осуществляется посредством саморезов с пресс-шайбой и дублируется в обязательном порядке сварочными швами.
3.3. Крепление профлиста к прожилинам осуществляется с помощью саморезов с пресс-шайбой серого цвета или оцинкованных.
3.4. Кладка кирпичных столбов ведется до высоты и из кирпича описанных в техническом приложении. Внутри кирпичной кладки располагаются профилированные трубы размером 40 на 60 миллиметров к которым приварены полосы выступающие за край кладки на 5-7 сантиметров для дальнейшего крепления к ним с помощью сварки прожилин забора.
3.5. Фундамент для забора армированный, залит бетоном (на выбор исполнителя — изготовленный на месте или купленный и доставленный со специализированных предприятий). Глубина залегания фундамента и ширина, а также высота над поверхностью земли указываются в приложении.

4. Форс-мажорные обстоятельства.
В форс-мажорные обстоятельства, при которых завершается или откладывается строительство забора, кроме общепринятых входят:
погодные — дожди и снегопады, температура ниже + 4 градусов Цельсия;
геологические — крупнообломочные породы, валуны размерами свыше 80 см, гранитные, базальтовые, доломитовые или известковые плиты.

Убедительная просьба в целях безопасности не подходить ближе двух метров с ямам для установки столбов забора, а также к местам проведения сварочных работ. Не допускает отвлекать исполнителя разговорами и вопросами,
не относящимися к процессу оплаты работ.

Дополнительные условия.
Все изменения дополнения к договору действительны, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
Гарантия сроком на 12 месяцев соблюдается при выполнении заказчиком всех условий настоящего договора и требований приложений.

5. Порядок расчетов.
Стоимость забора исчисляется исходя из его общей длины, необходимости демонтажа старых ограждений, ремонта уже установленных элементов забора и обязательно указывается в настоящем Договоре.

Исполнитель получает аванс в размере не менее 60% от общей стоимости забора ( но не менее полной стоимости материалов для забора, их доставки к месту строительства плюс 3500 рублей для расходов по ведению строительных работ) для осуществления закупки и доставки материалов, а также для осуществления деятельности по строительству.
Сумма обязательная к уплате за весь забор 88 260 рублей.
Оплата может быть произведена на пластиковую карточку Сбербанка № 4*** 2200 **** 42*4. Все денежные перечисления от _____________________________ должны рассматриваться как часть оплаты работ по строительству забора или покупки материалов для него.
6. Дополнительные работы не указанные в договоре или в приложении к договору выполняются по согласованным сторонами ценам и оплачиваются в полном объеме в день их выполнения.
—————————————————————————————————————————————
Исполнитель индивидуальный предприниматель Ипатов Павел Алексеевич.

Адрес: Калужская область, Боровский район деревня Лапшинка улица Шуваловых дом 75.
Телефон 8 (910) 591-93-63.

Приложение к договору о строительстве забора из профлиста.

Технические характеристики забора (въездной группы)
Приложение является неотъемлемой частью договора и не рассматривается в отрыве от него.
Металлические столбы из профилированной трубы размером 60 мм Х 40 мм длиной не менее 3 метров устанавливаются на расстоянии друг от друга не более 3 метров и заглубляются в грунт на глубину около 120 см.
Всего столбов 18 штук.
Столбы устанавливаются в ямы глубиной не менее 70 см, которые в последствии заполняются гравием или мелким щебнем и трамбуются (или бетонируются).
Прожилины две штуки из профилированной трубы 40 мм Х 20 мм крепятся на саморез с пресс-шайбой и дополнительно привариваются к столбам.

Профлист крепится к прожилинам со стороны обращенной к дому заказчика серой стороной на минимум 8 саморезов с пресс-шайбой. Прожилины оказываются за листами.
Ремонт лицевой части выполняется также как и строительство нового забора, но с использованием ранее примененных материалов, если те не потеряли своего товарного вида и соответствуют ранее указанным характеристикам.

Длина нового забора 52 метра.
Длина ремонтируемого забора 12 метров.

Стоимость нового забора 92 560 рублей.
Стоимость ремонта старого забора 4000 рублей.

Изготовление и установка калитки шириной 1 метр на участке забора из сетки рабицы осуществляется одновременно с работами по строительству забора.
Цена калитки на каркасе из профилированной трубы 40мм Х 20 мм составляет 3600 рублей.
Калитка снабжена проушинами для навесного замка с внешней стороны и ручками с обеих сторон.
——————————————————————————————————————————————

Общие затраты заказчика составляют 96560 рублей.

Аванс 65000 рублей получен и получение заверено печатью и подписью Исполнителя.

—————————————————————————————————————————————————————-
Договор о строительстве забора составлен в двух экземплярах и вступает в силу в момент подписания, с учетом пункта о перечислении денег с помощью карты Сбербанка (смотрите выше).

Договор подряда на установку забора

Автор документа

Договор подряда на установку забора

Совершено (настоящий договор бытового подряда заключен) между сторонами-участниками, указанными ниже, подписано в ___________________________________________ _______________________ ______ года

(город и т.п.) (число, месяц)

в ______ экземплярах: по _________ для каждой из сторон договора, причем все экземпляры имеют равную правовую силу.

________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», проживающий ________________________________________________________________ паспорт _________________________________________________ действующий от своего имени, с одной стороны, и _____________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, заключили настоящий договор подряда о нижеследующем:

1.Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика своими силами, инструментами, механизмами и из своих материалов комплекс работ по установке забора из ________________ протяженностью _____ м.п. высотой ___м на строительной площадке Заказчика по адресу: ____________________________________________________, далее по тексту именуется «Объект», согласно прилагаемой к договору смете (приложение №1) и проекта переданного Заказчиком, а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Смотрите так же:  Экзамен в гаи 2019 пошлина

2.Стоимость работ по настоящему Договору на установку забора является договорной, твердой и определена на основании сметы (приложение №1) и составляет _______________ _____________________________, в т.ч. НДС 18% — _________.

3.Заказчик обязуется перечислить Подрядчику авансовый платеж в размере ___% от стоимости работ, указанной в п.2 что составляет – ___________________, в т.ч. НДС 18% ________- в течение 5-ти банковских дней с даты заключения настоящего договора.

4.Оставшиеся денежные средства Заказчик уплачивает после сдачи-приемки всех выполненных Подрядчиком работ и подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

5.При возникновении дополнительных работ Заказчик оплачивает их отдельно по дополнительной смете, со 100% предоплатой в момент подписания дополнительной сметы.

6.Срок выполнения Подрядчиком работ по настоящему договору составляет ____ (___________________) рабочих день со дня оплаты Заказчиком аванса в размере, указанном в п.3 настоящего Договора.

7.При изменении договорных условий и условий финансирования сроки выполнения работ по установке забора могут быть изменены, что оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.

8.Заказчик обязан обеспечить Подрядчику доступ на Объект, указанный в п. 1. договора, в течение всего срока действия настоящего договора, отвести место для хранения материалов, инструмента и вещей работающих.

9.Заказчик обязуется предоставить Подрядчику до начала работ на подпись схему расположения скрытых коммуникаций находящихся на Объекте Заказчика. В случае повреждения Подрядчиком при производстве работ скрытых коммуникаций, не указанных на схеме, указанных неверно или в случае если схема Заказчиком не предоставлена, Подрядчик за данное повреждение ответственности не несет.

10.При завершении выполнения всех Работ по настоящему договору Подрядчик представляет Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ.

11.В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных Подрядчиком работ, Стороны составляют двухсторонний Акт обнаруженных дефектов с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

12.Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение своих обязательств в соответствии с нормами действующего законодательства РФ.

13.За нарушение Подрядчиком сроков выполнения Работ согласно п.5 Договора (по вине Подрядчика) он уплачивает Заказчику неустойку: в размере 0,1 % от общей стоимости Работ по договору за каждый день просрочки, но не более __%.

14.За просрочку Заказчиком оплаты выполненных и принятых работ Подрядчик вправе начислить Заказчику неустойку (пени) в размере 0,1 % от суммы просроченного платежа за работы за каждый день просрочки. Если просрочка превысит 30 (Тридцать) дней, то размер начисляемых пени увеличивается до 1) % от суммы просроченного платежа за работы за каждый день просрочки, но в любом случае не может превышать __ % от указанной суммы.

15.Подрядчик самостоятельно возмещает любой вред или ущерб, причиненный третьим лицам в ходе выполнения работ по настоящему договору.

16.Гарантийный срок на выполненные работы составляет шесть месяцев, при условии соблюдения нормальных условий эксплуатации забора.

17.Уплата штрафов, пени и неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от надлежащего выполнения возложенных на них обязательств.

18.Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до фактического исполнения Сторонами всех своих обязательств, вытекающих из Договора, в том числе завершения взаиморасчетов.

19.Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, при обязательной оплате Заказчиком выполненных работ.

20.Каждая из сторон по настоящему договору вправе расторгнуть договор в любое время в одностороннем порядке при условии оплаты выполненных работ или возврата разницы между оплаченной и выполненной стоимости работ.

21.Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор направляет другой Стороне письменное извещение за 10 (Десять) дней до момента расторжения настоящего договора.

22.При расторжении Договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика или по решению одной Сторон выплата суммы, причитающейся Заказчику или Подрядчику, должна быть произведена в течение 15 (пятнадцать) календарных дней с даты оформления протокола взаимной задолженности (Акта сверки).

23.Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свое обязательство по настоящему Договору, не несет ответственности, если такое исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

24.К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: стихийные бедствия, такие как землетрясение, наводнение; обстоятельства общественной жизни, такие как военные действия, эпидемии, забастовки; запретительные меры государственных органов, такие как объявление карантина, запрещение перевозок, запрет торговли в порядке международных санкций.

25.Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение пяти дней в письменной форме информировать другую сторону об их наступлении с приложением соответствующей справки из торгово-промышленной палаты РФ или иных документов, если обстоятельства непреодолимой силы, на которые ссылается сторона не общеизвестны. Информация должна содержать данные о характере обстоятельств, а также оценку их влияния на исполнение стороной своих обязательств по настоящему Договору.

26.Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более двух месяцев, то каждая из сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, письменно известив об этом другую сторону.

27.Любые споры или разногласия, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе в связи с его заключением, исполнением, расторжением или недействительностью, подлежат урегулированию путем переговоров.

28.Неурегулированные указанным способом споры или разногласия по исполнению настоящего Договора подлежат передаче на рассмотрение в Суд в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

29.Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме путем подписания дополнительного соглашению к настоящему договору.

Договор подряда по установке забора

подряда по установке забора №______

г. Н. Новгород «_____ »___________ 20___ г.

ИП Симонов А. В, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», , действующей на основании свидетельства, с одной стороны, и ______________________________________________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик» паспорт:________№_______________Выдан._____________Кем________________________________________________________________________________________________________,действующего от своего имени, с другой стороны, заключили настоящий договор подряда о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по установке забора из:

профилированного листа _________ м. п. высотой _____м,

сетки «Рабица»___________________м. п. высотой______м.

сетка « Рабица» в секциях___________м. п. высотой.______м.

демонтаж старого забора____________м. п. 150р/м. п——_______________руб.

изготовление и установка ворот________________

изготовление и установка калитки_______________

на территории Заказчика, расположенной по адресу: ____________________________________________________________________________________________

Работы выполняются из материалов Подрядчика.

2. Стоимость работ и порядок оплаты

2.1. Стоимость всех работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему договору, составляет __________________________________________________________________________, (согласно договорной цены).

2.2. Заказчик обязан, со дня подписания настоящего договора оплатить Подрядчику авансовый платеж в размере 50% от стоимости работ, указанной в п.2.1. настоящего договора, что составляет__________________________________________________________________руб.

2.3. Оставшиеся денежные средства Заказчик уплачивает после сдачи-приемки всех выполненных Подрядчиком работ и подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

2.3.1 Подрядчик обязуется начать работы с «______»___________________201___г

2.4. Срок выполнения Подрядчиком всех работ по настоящему договору составляет _______ (_____________________________) рабочих дней, со дня начала работ установленным Заказчиком и Подрядчиком, указанном в п.2.3.1 настоящего договора.

3. Обязанности Заказчика

3.1. Обеспечить Подрядчику доступ на строительную площадку, указанную в п. 1.1. договора, в течение всего срока действия настоящего договора.

3.2. Принять выполненные Подрядчиком работы по Акту сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с условиями настоящего договора.

3.3. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством проведения работ на строительной площадке в течение всего срока действия настоящего договора.

3.4. Выполнить в полном объеме иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

4. Обязанности Подрядчика:

4.1. Выполнить все работы качественно и в срок, установленный настоящим договором, в соответствии с, действующими строительными нормами и правилами.

4.2. Своевременно обеспечить Строительную площадку необходимыми строительными материалами, оборудованием, изделиями, конструкциями, комплектующими изделиями, строительной техникой.

Смотрите так же:  Судебные приставы октябрьского района гархангельска

4.3. Соблюдать при выполнении работ по договору на строительной площадке правила пожарной безопасности, техники безопасности.

4.4. Своевременно и полностью устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока выполненных работ. Гарантия на монтаж забора составляет 1(один) год, со дня окончания работ.

4.5. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

· возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

· иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5. Сдача-приемка работ

5.1. При завершении выполнения всех Работ по настоящему договору Подрядчик представляет Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ.

5.2. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных Подрядчиком работ, Стороны составляют двухсторонний Акт обнаруженных дефектов с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

6.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение своих обязательств в соответствии с нормами действующего законодательства РФ.

6.2. При нарушении Подрядчиком своих обязательств по договору он уплачивает Заказчику следующую неустойку:

6.2.1. За несвоевременное окончание выполнения Работ по вине Подрядчика – в виде пени в размере 0,1 % от общей стоимости Работ по договору за каждый день просрочки.

6.3. Уплата штрафов, пени и неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от надлежащего выполнения возложенных на них обязательств.

7. Срок действия, условия внесения изменений в договор

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до фактического исполнения Сторонами всех своих обязательств, вытекающих из Договора, в том числе завершения взаиморасчетов.

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

7.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор направляет другой Стороне письменное извещение за 10 (Десять) дней до момента расторжения настоящего договора.

7.4. При расторжении Договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика или по решению одной Сторон выплата суммы, причитающейся Заказчику или Подрядчику, должна быть произведена в течение 15 (пятнадцать) календарных дней с даты оформления протокола взаимной задолженности (Акта сверки).

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свое обязательство по настоящему Договору, не несет ответственности, если такое исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

8.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: стихийные бедствия, такие как землетрясение, наводнение; обстоятельства общественной жизни, такие как военные действия, эпидемии, забастовки; запретительные меры государственных органов, такие как объявление карантина, запрещение перевозок, запрет торговли в порядке международных санкций.

8.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение пяти дней в письменной форме информировать другую сторону об их наступлении с приложением соответствующей справки из торгово-промышленной палаты РФ или иных документов, если обстоятельства непреодолимой силы, на которые ссылается сторона не общеизвестны. Информация должна содержать данные о характере обстоятельств, а также оценку их влияния на исполнение стороной своих обязательств по настоящему Договору.

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более двух месяцев, то каждая из сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, письменно известив об этом другую сторону.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему договору, стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.

9.2. В случае, если указанные споры и разногласия не смогут быть решены путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством РФ.

10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме путем подписания дополнительного соглашению к настоящему договору.

10.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются нормами действующего законодательства РФ.

10.3. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах — по одному для каждой Стороны, каждый экземпляр идентичен и имеет одинаковую юридическую силу.

11. Реквизиты и подписи сторон.

Св-во сер.52 № 000 ___ _______________________

Выдано 02.04.2012г __________________________

р-на г. Н.Новгорода ___________________________

Адрес: г. Н.Новгород ____________________________

Ул. Суздальская «рынок Карповский» ____________________________

Павильон 15/3 тел.-17-72; 413-40-68

________________________(Симонов А. Н) ___________________________

Информация клиентам

Для удобства клиентов Компания «Русский Забор» предлагает своим заказчикам несколько вариантов размещения заказов:

  1. Заказ на стандартный забор (высота до 2-х метров на 2-х лагах) из стандартных цветов профнастила (зеленый, коричневый, вишневый) можно разместить по телефону или написав на электронную почту. Он будет принят к исполнению без предварительной оплаты.
  2. Вы можете вызвать нашего специалиста на Ваш участок. Стоимость выезда — 1500 рублей. Если договор на монтаж забора заключается на участке — выезд не оплачивается.
  3. Вы можете подъехать в один из наших офисов и заключить договор на месте.
  4. Предоставляется возможность заключения договора в любом месте, удобном для заказчика. Наш выездной менеджер подъедет с полным пакетом документов по указанному адресу и заключит с Вами договор на проведение работ.

Наша компания предлагает несколько вариантов оплаты по заключенным договорам:

  1. Монтаж забора с минимальной предварительной оплатой если он стандартного размера и цвета. Информацию по размерам и цветам смотрите в п.1.
  2. За нестандартные заборы (высота более 2-метров, цвет, отличный от стандартного, наличие более 2-х лаг, толщина профлиста более 0,45 мм.) при заключении договора берется предоплата в размере 20% от суммы заказа. Перед началом монтажа на объекте оплачивается еще 30% от суммы заказа. Оставшаяся сумма в размере 50% от стоимости заказа оплачивается после приема работы.

В нашей компании разработана гибкая система скидок, позволяющая заказчикам экономить средства, размещая заказ заранее или заказывая комплексное обустройство участка. Ежемесячно проводятся акции, с которыми можно ознакомиться на нашем сайте в разделе » Акции «.

  • Компания Русский Забор проводит комплексные работы по осушению участка, установке забора, ворот и калиток. У нас можно заказать строительство стоянки для автомобиля с навесом из поликарбоната или профнастила и строительство фундамента для дома или бани, устройство опорных стен.
  • Наши бригады полностью автономны и не нуждаются в предоставлении жилья. Наши мастера остаются на объекте с начала завоза строительных материалов и до окончания монтажных или строительных работ.
  • Наличие электроэнергии на объекте не обязательно, все бригады оснащены электрогенераторами. Вывоз генератора на объект стоит 3000 рублей.
  • Работы производятся профессиональным немецким оборудованием и инструментами.
  • По желанию заказчика осуществляется вывоз мусора после окончания работ.

Если у Вас еще остались вопросы, Вы можете задать их нашим менеджерам, позвонив по телефону или написав нам на электронную почту. Информация о них размещена на странице «Контакты»

Как выбирать ворота и калитки для участка?

Выбирать ворота и калитки нужно в соответствии с типом установленного забора, чтобы они составляли единую композицию и выглядели гармонично. Необходимо также правильно рассчитать размеры участка и угол, на который будут открываться створки. Важно, чтобы ворота были достаточно широкими для автомобиля, иначе использовать их будет довольно сложно.

Устанавливаются ворота, как правило, на каркас из профильных труб, имеют ушки для навесного замка с внутренней стороны и штыри в землю, с помощью которых ворота можно надежно зафиксировать.

Можно ли измерить участок самостоятельно, прежде чем поручить установку забора для дачи специалистам?

Провести измерения участка своими силами возможно. Для этого по углам участка нужно вбить колышки, натянуть веревку и, используя рулетку, сделать замеры вдоль линии по всему периметру, включая пространство, где будут располагаться ворота и калитка. Однако если Ваш участок неровный, процесс измерения может быть более сложным. В любом случае, для получения точных данных стоит доверить дело профессионалам, тем более, большинство компаний, строящих заборы, предлагает услугу замеров бесплатно.

Смотрите так же:  Иск о банкротстве образец

Какой высоты может быть забор из профнастила?

Высота забора из профнастила может варьироваться от 2 до 3 м. Устанавливать забор ниже этой отметки из данного материала не имеет смысла, а верхней цифры вполне достаточно, чтобы сокрыть территорию участка от посторонних взглядов. Выбирая высоту более 2 м, стоит учитывать, что потребуется бетонировать столбы опоры, чтобы забор смог выдержать сильные порывы ветра.

Правда ли, что забор из профлиста самый дешевый?

Действительно, забор из профлиста является одним из самых экономичных и бюджетных вариантов для оформления участка, но существует и более дешевый материал. Речь идет о сетке рабица, которая используется довольно часто, поскольку цена забора из сетки рабица уверено может претендовать на звание самой низкой. Однако такой забор подходит не для всех участков, поскольку не выполняет одну из ключевых функций забора – защитную, в то время, как высота профлиста позволяет создать надежное ограждение.

Как подготовить участок для строительства забора из дерева?

Монтаж забора из дерева не требует какой-либо специальной подготовки, однако, следует расчистить участок, чтобы дать простор строителям. Нужно демонтировать старый забор, если возле него растет высокая трава, ее следует скосить. Не лишним будет убрать мусор, а также обеспечить свободный проезд транспорта со строительными материалами к участку.

Какова цена забора из поликарбоната?

Дать универсальный ответ на этот вопрос невозможно, поскольку цена забора из поликарбоната определяется, исходя из многих факторов. Играет роль размер участка, дизайн и конструкция забора, его высота, использование других материалов и многое другое. Однако поликарбонат является одним из самых дорогих материалов для строительства забора, что необходимо учитывать при выборе конструкции.

В какое время года лучше устанавливать забор секционный?

Забор секционный, как, впрочем, и другие виды заборов, нужно устанавливать в теплое время года, когда холода остались позади, а снег уже сошел. При монтаже некоторых видов забора необходимо укладывать фундамент или вбивать столбы. Для такого рода работ не подходит замерзшая земля, поэтому монтажные работы проводятся с конца мая до середины октября. Эти сроки довольно условны и зависят от климатических условий.

Можно ли установить новый забор из профнастила на опорные столбы, оставшиеся от прежнего ограждения?

Ответить на этот вопрос однозначно невозможно, поскольку все зависит от состояния прежних столбов, а также от того, соответствуют ли они новому типу ограждения. Крайне низка вероятность того, что старые опорные столбы могут стать основой для нового прочного и долговечного забора. Вынести вердикт сможет только специалист, осмотрев участок лично.

Какой материал для строительства забора позволит создать долговечную и прочную конструкцию?

Пожалуй, самый долговечный забор – это забор монолитный, построенный из кирпичей или бетона. Для его возведения требуется всерьез заняться обустройством фундамента, который укрепит конструкцию. Физические характеристики кирпича и бетона позволяют этим материалам выдерживать все атмосферные воздействия, а также многие механические нагрузки. Это и позволяет ему служить верой и правдой в течение многих лет. Если при строительстве были соблюдены все технологии, забор может прослужить не одному поколению.

Насколько прочным является забор из поликарбоната?

Забор из поликарбоната представляет собой совершенно новое слово в строительной индустрии. Это современный материал, который позволяет проявить фантазию и с комфортом обустроить участок. Одна из главных характеристик поликарбоната заключается в его прочности и надежность. Забор из поликарбоната отлично выдерживает суровый нрав российской погоды во все времена года, а также отличается устойчивостью к механическим нагрузкам. По прочности поликарбонат уступает лишь таким материалам, как кирпич и бетон.

Панельные ограждения (3D забор) под ключ.

Установка под ключ за 2 дня, цена от 1470 руб./ м.п.

  • Бесплатный выезд замерщика;
  • Договор + гарантия 2 года;
  • Стоимость работ фиксирована;
  • Работаем с 2008 года;

Панельное ограждение было разработано специально для объектов, где требуется повышенный уровень безопасности. При необходимости установки ограждения свыше 2.5 метра используется схема установки в две панели; одна на одну.

Панели производятся двух видов: из оцинкованной проволоки и из оцинкованной проволоки, покрытой полиэфирной порошковой гладкой краской. Завершается панель выступающими штырями. Панель имеет от 2 до 3 ребер жестокости, что делает конструкцию более прочной.

Стандартные цвета: оцинкованный и зеленый. В зависимости от объема заказа и желания заказчика цвет может быть выбран любой(синий,желтый, красный, и другие ) Панель устанавливается со столбами 2-х видов: профиль 40×50мм; 40×60мм.

Сфера применения: ограждение промышленных и жилых объектов, государственных учреждений, зон отдыха, парков, стоянок, земельных участков. Эти виды ограждении очень гармонично сочетаются, как с городской средой, так и с любыми природными ландшафтами, такими как лес, поле или парк.

Панельные ограждения, при относительно небольшой цене очень практичны и отвечают всем требованиям безопасности огораживаемого участка территории .

Монтаж панельных ограждений.

При установке этого вида заборов мы используем все технологии наиболее подходящие к этому типу ограждений. Наши высококвалифицированные специалисты установят забор качественно и в срок. Несущие столбы этой конструкции мы заглубляем в землю на 1.20 м -1.40 м, а также устанавливаем столбы с бетонированием на туже глубину. Производим и устанавливаем все виды ворот и калиток любых размеров для этого вида заборов, которые будут абсолютно сочетаться со всей конструкцией.

Цены на установку

Ниже в таблице приведены базовые цены на панельные ограждения. Окончательный расчет производится согласно габаритам, сложности исполнения, используемым материалам.

Установка заборов, ворот и навесов в Яхроме.

Производственная компания «Забор в кубе» предлагает установку заборов под ключ в Яхрома. Еще мы делаем ограждения из сетки-рабицы, евроштакетника, металлические навесы, навесы из поликарбоната для автомобилей, откатные ворота, как автоматические так и ручные, а также прочие металлоконструкции.

Стоимость забора в Яхрома.

Для удобства посетителей мы разработали подробные калькуляторы для расчета стоимости ограждений, также вам доступен полный прайс-лист на все наши услуги.

Еще больше фотографий вы найдете в разделе Фотогалерея.

Заказать установку забора.

Не нужно посещать офис, достаточно просто заказать выезд замерщика-консультанта на объект. Эта услуга предоставляется бесплатно, не зависит от того, будете вы заключать договор или просто хотите уточнить детали возведения забора.

Звоните +7 (495) 220-70-84, +7 (916) 462-40-01 или заполняйте заявку на сайте.