Бизнес-портал Пути успеха

  • Главная
  • »
  • Образцы договоров
  • »
  • Договор поставки (установки) пластиковых окон (образец)

Договор поставки пластиковых окон № __

г._______________ «____»___________2011 г.

Общество с ограниченной ответственностью ________________________, в лице директора __________________, действующий на основании Устава, с одной стороны и __________________________________________, в лице директора _______________________, действующего на основании ____________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется изготовить по размерам, эскизам, количеству, согласно Приложению № 1, которое является неотъемлемой частью настоящего договора, демонтировать и установить окна пластиковые с подоконниками и отливами (далее Окна), в помещении _____________, расположенном по адресу: _______________________________, а Заказчик обязуется принять изделия и оплатить их на условиях, установленных договором.

1.2. Работы Исполнителем выполняются из собственных материалов и своими силами.

1.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ и окон несет Исполнитель до момента принятия этого результата Заказчиком. Данный факт подтверждается подписанным сторонами акта приема выполненных работ.

1.4. Право собственности на окна по настоящему договору переходит к Заказчику после подписания акта выполненных работ.

1.5. Срок гарантии на Работы и окна – 1(один) год со дня подписания акта выполненных работ.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

— в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность;

— изменить условия настоящего договора в отношении результата работ, предусмотренные в Заказе, или отказаться от договора в любой момент при условии возмещении Исполнителю понесенных им затрат с учетом затраченного времени в связи с исполнением настоящего договора.

2.2. Обязанности Заказчика:

— предоставить помещение, подготовленное для проведения работ по демонтажу старых оконных блоков и установке новых, в том числе подвести электроэнергию напряжением 220В к месту работ.

— принять результат работ, выполненных Исполнителем, при отсутствии в нем явных недостатков;

— в случае обнаружения скрытых недостатков в результате работ сообщить об этом Исполнителю в течение трех рабочих дней с момента обнаружения;

— оплатить выполненные работы в порядке и размере, предусмотренном настоящим договором;

— выполнить весь комплекс работ по настоящему договору в течении 2 ( двух) недель со дня поступления авансового платежа, предусмотренного п.3.2. настоящего договора.

— передать результат работ заказчику по акту выполненных работ;

— предупреждать Заказчика о появлении обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполненных работ и не зависят от Исполнителя, и до получения от него указаний приостановить проведение работ. Появление вышеуказанных обстоятельств должно подтверждаться соответствующим актом и другими необходимыми в таких случаях документами;

— произвести доставку Окон до места проведения работ своими силами и средствами.

— Исполнитель гарантирует уплату всех налогов, сборов, пошлин, связанных с выполнением условий настоящего договора.

— уборка и вынос мусора, вынос демонтированных изделий, срезка монтажной пены после монтажа.

3. СТОИМОСТЬ ДОГОВОР.

3.1. Общая стоимость по настоящему договору составляет: _______________(______________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС-18% — ____________ (_________________________) рублей __ копеек.

3.2. Оплата производится в следующем порядке:

— 50 % от стоимости договора, что составляет — ____________ (__________________________) рублей ___ копейки , в том числе НДС-18% __________рублей,

— окончательный расчет, в размере ____________ (__________________________) рублей ___ копейки , в том числе НДС-18% __________рублей, осуществляется в течение 10 рабочих дней после получения подписания сторонами акта выполненных работ.

3.3. Стоимость Договора на протяжении действия договора является неизменной.

3.4. Исполнитель гарантирует уплату в бюджет всех налогов , сборов и пошлин, связанных с выполнением условий настоящего договора.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ (РЕЗУЛЬТАТА) РАБОТ

5.1. Приемка окон Заказчиком по качеству осуществляется по месту установки: с оформлением акта выполненных работ.

5.2. При обнаружении дефектов в акте делается отметка об этом, и устанавливаются сроки для их устранения.

5.3. Устранение недостатков производится за счет Исполнителя.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

6.1. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов, а также за предоставление материалов, обремененных правами третьих лиц, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

6.2.В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по своевременному исполнению Договора, он обязан уплатить последнему неустойку (пеню) в размере 0,1 % стоимости Договора за каждый день просрочки.

6.3. Настоящий договор может быть изменен или дополнен по соглашению сторон. Все изменения и дополнения к настоящему договору подписываются обеими сторонами и являются его неотъемлемыми частями.

6.4. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

6.5. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством.

6.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

6.7.Договор вступает в силу и действует до ________________________г.

Договор подряда на монтаж ПВХ окон

ДОГОВОР ПОДРЯДА

на монтаж ПВХ окон

Гр. , паспорт: серия , № , выданный , проживающий по адресу: , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Исполнитель производит монтаж ПВХ окон, согласно оформленному Заказу (Приложение №1 к настоящему Договору, являющемуся неотъемлемой частью Договора).

1.2. Заказчик обязуется своевременно подписать Приложение №1 к настоящему Договору, обеспечить Исполнителю надлежащие условия на объекте для выполнения данного Договора, принять и оплатить выполненные Исполнителем работы в соответствии с настоящим Договором.

1.3. Все пожелания Заказчика фиксируются в Приложении №1, устные договоренности не имеют силу Договора.

1.4. В случае желания Заказчика внести изменения после подписания им Приложения №1 к Договору, эти изменения фиксируются письменно в Приложении №2 и оплачиваются дополнительно.

2. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

2.1. Исполнитель производит монтаж исходя из следующего порядка:

2.1.1. Заказчик согласовывает с Исполнителем объем и цену работ, в заказе на монтаж Приложение №1 на основании которого Исполнитель готовит и передает Заказчику следующие документы:

  • Согласованный заказ и схему на монтаж (Приложение №1 к настоящему Договору).
  • Договор на монтаж ПВХ окон.

2.1.2. После подписания Заказчиком данного Договора и Приложения №1, Договор считается вступившим в силу.

2.1.3. Монтаж осуществляется в течение рабочих дней.

2.2. Заказчик принимает работу Исполнителя по монтажу « » 2014 года.

2.3. Заказчик обязан уплатить Исполнителю стоимость выполненных работ в соответствии с настоящим Договором и Приложениями №1, №2 к настоящему Договору, по окончании монтажа.

З. ЦЕНА И СУММА ДОГОВОРА

3.1. Оплата производится по ценам, настоящего Договора и включает в себя стоимость ПВХ изделий и работ по монтажу в соответствии с Приложениями №1, №2.

3.2. Общая сумма договора составляет рублей.

3.3. Авансовый платеж составляет рублей.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. При подписании настоящего Договора, Заказчик оплачивает авансовый платеж.

4.2. После окончания работ по настоящему Договору Заказчик оплачивает Исполнителю оставшуюся часть от общей суммы настоящего Договора, что составляет рублей.

4.3. Все расчеты между Исполнителем и Заказчиком по настоящему Договору производится в рублях на основании законодательства РФ.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по выполнению условий данного Договора третьим лицам без письменного согласия другой стороны.

5.2. В случае нарушения срока сдачи выполняемых работ, указанного в настоящем Договоре, по вине Исполнителя, Исполнитель выплачивает заказчику неустойку в размере % от суммы Договора за каждый день просрочки, но не более % от суммы договора. Если срок сдачи выполненных работ нарушен по вине Заказчика (Заказчик не обеспечил своевременный доступ работников Исполнителя и надлежащие условия для выполнения Исполнителем данного договора), Заказчик выплачивает Исполнителя неустойку в размере % от суммы Договора, за каждый день просрочки, но не более % от суммы договора.

5.3. Заказчик обязан при подписании Договора проверить и утвердить места установки, конфигурацию конструкции, отраженные в Приложении №1. После подписания Договора и Приложения №1 претензий Заказчика по конфигурации и конструкции не принимаются.

5.4. Исполнитель несет ответственность только за выполненные работы. В случае нарушения технологии устройства у Заказчика, Исполнитель обязан уведомить об этом Заказчика письменно в Приложении №2, ответственность за качество работ в этом случае Исполнитель не несет.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

6.1. При форс-мажорных обстоятельствах (пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, массовые беспорядки, забастовки, а также нормативные акты органов государственного управления и т.д.), если они повлияли на выполнение сторонами обязательств, стороны ответственности не несут. При этом сроки выполнения работ по настоящему Договору отодвигаются соразмерно времени действия вышеперечисленных обстоятельств непреодолимой силы, в случае если они влияли на своевременное выполнение Договора.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Договора обеими сторонами.

7.2. Исполнитель гарантирует Заказчику выполнение работ по монтажу с надлежащим качеством сроком на месяцев.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Имущественная ответственность сторон регулируется в соответствии с действующим законодательством РФ. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, решаются договорным путем. В случае если стороны не могу прийти к соглашению, то все споры решаются в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.

Смотрите так же:  Договор аренды помещений и оборудования образец

8.2. Исполнитель оставляет за собой право на осуществление фотоконтроля за производством монтажных работ.

8.3. Договор составлен в 2-х экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, а второй у Заказчика.

8.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору производятся только по взаимному согласованию сторон и оформляются в письменном виде.

8.5. Досрочное расторжение настоящего Договора производится только по взаимному согласию сторон, и оформляются в письменном виде.

8.6. Претензии по качеству монтажных работ Заказчик должен предъявить Исполнителю только в письменном виде.

8.7. С момента подписания настоящего Договора, устные договоренности теряют силу.

Приложение к договору на окна пвх

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 5.1. Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по выполнению условий данного Договора третьим лицам без письменного согласия другой стороны. 5.2. В случае нарушения срока сдачи выполняемых работ, указанного в настоящем Договоре, по вине Исполнителя, Исполнитель выплачивает заказчику неустойку в размере % от суммы Договора за каждый день просрочки, но не более % от суммы договора. Если срок сдачи выполненных работ нарушен по вине Заказчика (Заказчик не обеспечил своевременный доступ работников Исполнителя и надлежащие условия для выполнения Исполнителем данного договора), Заказчик выплачивает Исполнителя неустойку в размере % от суммы Договора, за каждый день просрочки, но не более % от суммы договора. 5.3. Заказчик обязан при подписании Договора проверить и утвердить места установки, конфигурацию конструкции, отраженные в Приложении №1.

Договор на монтаж пвх окон

При этом сроки выполнения работ по настоящему Договору отодвигаются соразмерно времени действия вышеперечисленных обстоятельств непреодолимой силы, в случае если они влияли на своевременное выполнение Договора. 7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Договора обеими сторонами. 7.2. Исполнитель гарантирует Заказчику выполнение работ по монтажу с надлежащим качеством сроком на месяцев.
8.

Договор подряда на монтаж пластиковых окон

Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по выполнению условий данного Договора третьим лицам без письменного согласия другой стороны. 5.2. В случае нарушения срока сдачи выполняемых работ, указанного в настоящем Договоре, по вине Исполнителя, Исполнитель выплачивает заказчику неустойку в размере % от суммы Договора за каждый день просрочки, но не более % от суммы договора. Если срок сдачи выполненных работ нарушен по вине Заказчика (Заказчик не обеспечил своевременный доступ работников Исполнителя и надлежащие условия для выполнения Исполнителем данного договора), Заказчик выплачивает Исполнителя неустойку в размере % от суммы Договора, за каждый день просрочки, но не более % от суммы договора.
5.3. Заказчик обязан при подписании Договора проверить и утвердить места установки, конфигурацию конструкции, отраженные в Приложении №1.

Договор подряда на монтаж пвх окон

Приложение к договору пластиковые окна

Если у заказа есть нестандартные условия установки, то эти условия обязательно должны быть отражены в документе;

  • Размер пластиковых окон. В соглашении должно быть указано, кто именно осуществлял замеры (специалист или заказчик);
  • Период времени, в течение которого окна должны быть установлены. Прежде чем подписывать документ, следует ознакомиться со сроком установки окон и проверить совпадает ли он с тем, который был указан сотрудником компании;
  • Конкретный перечень производимых работ.


Все услуги, которые были оплачены заказчиком, должны быть отражены обязательно. В состав этих услуг могут быть включены услуги по изготовлению, доставке и установке окон;

  • Сведения о гарантии на установленные пластиковые окна.
  • Приложение к договору на окна пвх

    Исполнитель оставляет за собой право на осуществление фотоконтроля за производством монтажных работ. 8.3. Договор составлен в 2-х экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, а второй у Заказчика. 8.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору производятся только по взаимному согласованию сторон и оформляются в письменном виде. 8.5. Досрочное расторжение настоящего Договора производится только по взаимному согласию сторон, и оформляются в письменном виде. 8.6. Претензии по качеству монтажных работ Заказчик должен предъявить Исполнителю только в письменном виде. 8.7. С момента подписания настоящего Договора, устные договоренности теряют силу.
    9.

    Приложение к договору на окна пвх образец

    Заказчика о появлении обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполненных работ и не зависят от Исполнителя, и до получения от него указаний приостановить проведение работ. Появление вышеуказанных обстоятельств должно подтверждаться соответствующим актом и другими необходимыми в таких случаях документами; — произвести доставку Окон до места проведения работ своими силами и средствами. — Исполнитель гарантирует уплату всех налогов, сборов, пошлин, связанных с выполнением условий настоящего договора. — уборка и вынос мусора, вынос демонтированных изделий, срезка монтажной пены после монтажа. 3. СТОИМОСТЬ ДОГОВОР. 3.1. Общая стоимость по настоящему договору составляет: ( ) рублей копеек, в том числе НДС-18% — ( ) рублей копеек. 3.2.

    Приложение 1 к договору окон пвх

    Исполнитель оставляет за собой право на осуществление фотоконтроля за производством монтажных работ. 8.3. Договор составлен в 2-х экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, а второй у Заказчика. 8.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору производятся только по взаимному согласованию сторон и оформляются в письменном виде. 8.5. Досрочное расторжение настоящего Договора производится только по взаимному согласию сторон, и оформляются в письменном виде. 8.6. Претензии по качеству монтажных работ Заказчик должен предъявить Исполнителю только в письменном виде. 8.7. С момента подписания настоящего Договора, устные договоренности теряют силу.


    9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН ЗаказчикРегистрация:Почтовый адрес:Паспорт серия:Номер:Выдан:Кем:Телефон: ИсполнительЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК: 10.
    Исполнитель оставляет за собой право на осуществление фотоконтроля за производством монтажных работ. 8.3. Договор составлен в 2-х экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, а второй у Заказчика. 8.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору производятся только по взаимному согласованию сторон и оформляются в письменном виде. 8.5.

    Досрочное расторжение настоящего Договора производится только по взаимному согласию сторон, и оформляются в письменном виде. 8.6. Претензии по качеству монтажных работ Заказчик должен предъявить Исполнителю только в письменном виде. 8.7. С момента подписания настоящего Договора, устные договоренности теряют силу.

    9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН ЗаказчикРегистрация:Почтовый адрес:Паспорт серия:Номер:Выдан:Кем:Телефон: ИсполнительЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК: 10.

    Договор подряда на установку пластиковых окон

    В некоторых случаях подрядчик — организация, или предприниматель, занимающиеся фактически установкой (монтажем) пластиковых окон, предлагают потребителю подписать договор под названием «договор поставки пластиковых окон» или «договор купли-продажи пластиковых окон». Согласно условиям такого договора, «поставщик» обязуется поставить (продать) «покупателю» пластиковые окна. На словах, разумеется, речь идет не только о покупке окон, но и их монтаже «поставщиком». Однако в договоре условия о производстве продавцом окон еще и работ по их установке расплывчаты, не конкретизированы. Поэтому при появлении претензий по качеству монтажа окон, «поставщик» начинает утверждать, что он только продавец, за качество установки по договору не отвечает. И в самом деле, у потребителя отсутствуют доказательства произведенного монтажа именно «поставщиком», последний не подписал никаких актов, не зафиксирован факт проведения им работ какими-либо иными документами. Что делать потребителю в данном случае?

    Во-первых, необходимо знать, что название договора не влияет на его природу. Суд квалифицирует договор не исходя из его наименования в «шапке», а анализирует все его условия, устанавливает исходя из этого действительную волю сторон. Поэтому, несмотря на то, что стороны поименованы в договоре как «поставщик» и «покупатель», при наличии в договоре условий о монтаже договор будет являться подрядным со всеми вытекающими правовыми последствиями. Кроме того, не лишними по делу будут и свидетельские показания, подтверждающие факт установки окон именно «поставщиком».

    Так, например, по одному из дел судом постановлено: расторгнуть договор на поставку двух изделий из ПВХ-профиля (пластиковых окон) с комплектующими, взыскать с ИП в пользу потребителя уплаченную по договору сумму.

    При этом суд указал следующее.

    Истец (потребитель) утверждает, что предметом договора являлась поставка окон с оказанием ответчиком работ по демонтированию старых окон и монтажу новых окон, что ответчиком фактически и было осуществлено.

    Ответчик, не отрицая факта заключения договора, ссылаются на то, что предметом договора являлась только доставка окон истцу, выполнение работ по монтажу условиями договора не предусматривалось.

    Анализируя содержание спорного договора, суд приходит к выводу, что данный договор был заключен на выполнение работ по изготовлению и установке пластиковых окон.

    Исходя из содержания договора, заключенного между Вальковой С.В. и индивидуальным предпринимателем Федоровым И.В., данный договор не может быть расценен как договор поставки либо купли-продажи. Исходя из буквального значения содержащихся в договоре слов и выражений, речь в нём идет о выполнении работ.

    Так, в п. 1.1 указано, что поставщик обязуется выполнить работы, в п. 1.3 – что заказчик обязуется уплатить цену . в том числе стоимость работ . ; в п. 2.3 – после окончания работ заказчик и поставщик подписывают акт приема выполненных работ; в п. 2.5 – в случае обнаружения скрытых недостатков в выполненных работах поставщика, заказчик обязан сообщить об этом в течение двух дней; в п. 3.2 — полный расчет должен быть осуществлен до окончания всего комплекса работ; в п. 3.3. – в случае необходимости проведения поставщиком дополнительных работ, они предварительно оплачиваются в полном объеме.

    Параграф 4 договора называется «Порядок приемки результата работ». Таким образом, из содержания договора в полной мере прослеживаются обязанности сторон и цель договора с учетом выраженной воли обоих лиц. Из буквального толкования текста договора следует, что индивидуальный предприниматель обязуется выполнить именно работы.

    Истицей при обнаружении недостатков в установленных пластиковых окнах была направлена претензия ответчику с требованием устранения недостатков.

    Данное требование ответчиком исполнено не было.

    Потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги) и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный указанным договором срок недостатки выполненной работы (оказанной услуги) не устранены исполнителем ( см. подробнее апелляционное определение Новоалтайского городского суда Алтайского края от 26 июня 2012 года, дело № 11-32/2012).

    Отсутствие существенных условий договора подряда

    Иногда ответчик, являющийся исполнителем по договору на установку пластиковых окон в целях избежания гражданско-правовой ответственности, ссылается на отсутствие всех существенных условий в договоре подряда.

    Например, суд посчитал что договор подряда на установку и монтаж оконных блоков является заключенным.

    Ответчик ссылался на то, что договор является незаключенным, т.к. в нем отсутствуют существенные условия. Это означает, что у ответчика нет обязанности перед истцом по выполнению работы, следовательно, нельзя говорить о том, что срок договора был нарушен.

    Анализируя содержание спорного договора, суд пришел к выводу, что его сторонами согласованы его существенные условия, т.е. его предмет. Так, из договора видно, что ответчик услугу по изготовлению оконных блоков из профиля TEPLOKON, а также их установку в соответствии с п. 5.1. договора. В п. 5.1. договора перечислены необходимые работы, которые должен был выполнить Исполнитель.

    Суд пришел к выводу о том, что предметом спорного договора является монтаж и установка четырех оконных блоков из профиля TEPLOKON, с отделкой откосов наружных, установкой слива и пластикового уголка ( см. подробнее решение Гурьевского городского суда Кемеровской области от 07.06.2012г.).

    Договор с компанией ОкнаОлимпа

    ДОГОВОР ПОДРЯДА № ____________

    Настоящий договор заключен между Обществом с ограниченной ответственностью «Окна Олимпа» в лице Генерального директора Муратова Романа Вячеславовича, действующего на основании устава, именуемым в дальнейшем «Исполнитель», и

    именуемым(ой) в дальнейшем «Заказчик», о нижеследующем:

    1. Предмет договора

    • 1.1. В соответствии и на условиях настоящего договора Исполнитель обязуется своими силами или силами третьих лиц выполнить для Заказчика работы по изготовлению, доставке и установке (монтажу) конструкций из ПВХ, Provedal (далее – «Изделие»), а Заказчик обязуется создать Исполнителю условия для надлежащего выполнения названных работ, принять результаты выполненных работ и оплатить их.
    • 1.2. Право собственности на Изделие, а также риск случайной гибели или случайного повреждения Изделия переходит к Заказчику после подписания акта приема — передачи изделий.

    2. Обязательства сторон

    2.1.Заказчик обязуется:

    • 2.1.1. Внимательно, ознакомиться с Листом замеров. При наличии вопросов уточнить их у замерщика и при необходимости потребовать внесения соответствующих изменений в лист замеров. Подписать лист замеров. С момента подписания сторонами Листа замеров, условия настоящего договора об объеме, порядке и условиях выполнения работ считаются согласованными и вступают в силу.
    • 2.1.2.Обеспечить Исполнителю необходимые условия для выполнения работ, включающие в себя: получение всех разрешений и согласований, необходимых для установки изделий, обеспечение доступа работников Исполнителя к месту установки изделий, указанному в пункте 2.2.1 настоящего договора, в согласованное сторонами время; обеспечение освещения места производства работ; обеспечение подключения инструментов Исполнителя к электрической сети (220 В, 50 Гц); водой, телефонной связью и возможностью пользования туалета; освобождение места установки изделий от лишних предметов, в том числе: обеспечение свободного подхода к оконным и (или) дверным проемам; укрытие мебели, полов, стен и иного имущества от строительного мусора, уборки с места производства работ пожароопасных предметов, а также в случае необходимости обеспечить строительными лесами.
    • 2.1.3. Оказывать содействие Подрядчику при транспортировке Изделий, а также при производстве монтажных и иных работ, связанных с установкой Изделий, как-то:
      • а) при необходимости обезопасить имущество третьих лиц от возможной порчи в процессе проведения работ на Объекте Заказчика (например, автотранспорт под окнами Заказчика должен находиться не ближе 3-5 метров от стены дома);
      • б) при необходимости получить предварительные разрешения соответствующих организаций для обеспечения ограждения придомовой территории под окнами;
      • в) оказывать иное содействие по просьбе работников Подрядчика, необходимое и достаточное для надлежащего выполнения условий Договора.
    • 2.1.4. Предоставить Исполнителю подробную информацию о состоянии и особенностях дорожного покрытия по пути следования автотранспорта (для объектов, расположенных за городской чертой). Обеспечить возможность подъезда автотранспорта Исполнителя к объекту монтажа для разгрузки, с учетом того, что расстояние от места разгрузки до объекта (подъезд дома, вход в помещение и т.д.) не должно превышать 20 метров. Если Заказчик не предупредил Подрядчика о ненадлежащем состоянии дорожного полотна, и Подрядчик, направив автотранспорт с Изделиями на объект Заказчика, вернул их на склад, Заказчик обязан компенсировать связанные с этим транспортные расходы Исполнителя.
    • 2.1.5. Оплатить дополнительные расходы Подрядчика в следующих случаях:

        а) если по независящим от Исполнителя причинам расстояние от места разгрузки автотранспорта Исполнителя до Объекта (подъезд дома, вход в помещение и т.д.) превышает 20 м., — в размере, установленном дополнительным соглашением сторон;

        б) в случае неисправности лифта, если подъем Изделий вручную не был оговорен Сторонами как дополнительная услуга и не включен в цену заказа, — из расчета 100 руб. на Изделие за каждый этаж.

        в) в случае просрочки получения Заказчиком готовых Изделий при доставке, в результате чего Изделия были возвращены на склад, — стоимость повторной доставки, а также складские расходы в размере 30 (Тридцать) рублей в сутки за каждое Изделие (но не более 30-ти суток);

        г) в случае переноса по просьбе Заказчика даты начала монтажа (п. 2.2.) с условием хранения Изделий на складе на срок более 30-ти суток, — расходы по хранению в размере 30 (тридцати) рублей в сутки за каждое Изделие. По истечении этого срока риски утраты, порчи или повреждения Изделия переходят к Заказчику. В случае отказа от оплаты дополнительных расходов по транспортировке и/или хранению Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке с возмещением своих расходов по исполнению Договора на дату его расторжения.

    • 2.1.6. Выполнить иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором и/или законодательством РФ.
    • 2.1.7. В дни доставки и монтажа, в согласованное сторонами время, находиться на месте производства работ или обеспечить присутствие своего дееспособного представителя, для осуществления действий по приемке результатов выполненных работ. В случае отсутствия Заказчика (его представителя) на месте производства работ, сроки доставки и монтажа изделий, переносятся Исполнителем в соответствии с его производственным графиком и заново согласовываются с Заказчиком. Повторная доставка изделий и выезд бригады монтажников оплачиваются Заказчиком дополнительно. Простой бригады монтажников, вызванный не исполнением Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 2.1.2, оплачивается из расчета 200 (двести) рублей за чел./час.
    • 2.1.4. Заказчик понимает все трудности возникшие при демонтаже старых конструкций и не будет выставлять претензии в случае значительных нарушений откосов стен и т.п., а также при демонтаже элементов оконного проема (подоконников, отливов, откосов и т.д.) и прилегающих к ним материалов (вагонка, стеновые панели, обои и т.д.). Их обратный монтаж и восстановление первоначального вида оконного проема не производится, или оговаривается Заказчиком отдельно.
    • 2.1.5.Принять результаты работ выполненных Исполнителем. При наличии претензий к качеству, выполненных работ указать их в Акте сдачи-приемки работ. В случае утраты акта сдачи-приемки работ и (или) отказа от его подписания работы считаются принятыми фактически. Претензии в отношении недостатков, не указанных в акте сдачи-приемки, Исполнителем не рассматриваются.
    • 2.1.6. Своевременно и в полном объеме оплатить работы.

    2.2.Исполнитель обязуется:

    Исполнитель обязуется предоставить Заказчику изделия, произвести работы и оказать услуги в соответствии со спецификацией, из профиля Veka и/или Provedal (цвет белый, конструкции стандартные)

    • 2.2.1 Установить изделия по следующему адресу, указанному Заказчиком: _____________________________________
    • 2.2.2 Выполнить работы в порядке и на условиях, согласованных сторонами в Листе замера, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.
    • 2.2.3. Выполнить работы из своих материалов, в порядке и на условиях, указанных в Листе замеров.
    • 2.2.4. Выполнить работы в срок, согласованный сторонами. Сроки завершения отдельных этапов работ, приведены в п.5 настоящего договора.
    • 2.2.5.Сложить строительный мусор, оставшийся после демонтажа старых изделий и монтажа новых в мешки и вынести на лестничную клетку. Вынос и вывоз мусора, оставшегося после демонтажа старых изделий и монтажа новых изделий, осуществляется силами Заказчика.

    2.3. Заказчик вправе:

    • 2.3.1. Требовать от Исполнителя предоставления необходимой и достоверной информации об основных технических характеристиках и потребительских свойствах предлагаемых Изделий, работ, услуг.
    • 2.3.2. Во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых Исполнителем, при этом не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.
    • 2.3.3. Назначить своего уполномоченного представителя, права которого должны быть изложены в доверенности.
    • 2.3.4 Передача результатов работ Исполнителем и их приемка Заказчиком фиксируется:
      • работы по изготовлению и доставке изделий в акте приема-передачи изделий;
      • работы по монтажу изделий и дополнений, отделке откосов в Актах сдачи-приема работ.

    3. Стоимость работ и порядок расчетов.

    • 3.1.Общая стоимость работ составляет _______________ руб. Расчеты между сторонами производятся в российских рублях. Оплата работ производится наличными или безналичными денежными средствами.
    • 3.2. Заказчик обязуется уплатить аванс в размере _____________ руб. в момент подписания договора. Оставшуюся часть суммы от общей стоимости работ ______________ руб. заказчик обязуется оплатить представителю Исполнителя в момент подписания акта сдачи-приёма работ. Право собственности на изделия переходят к Заказчику с момента полной оплаты.
    • 3.3. При безналичном расчете с исполнителем, срок изготовления и монтажа, исчисляется со дня поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

    4. Прием результатов, выполненных работ.

    • 4.1. Прием результатов выполненных работ осуществляется поэтапно: приемка изделий, приемка результатов монтажа изделий и дополнений отделки откосов.
    • 4.2. Исполнитель обязуется в срок, указанный в п.5 настоящего договора доставить готовые изделия по адресу, указанному в п. 2.2.1 настоящего договора и предъявить изделия для осмотра и проверки качества Заказчику. Заказчик обязан с участием представителя Исполнителя осмотреть изделия, проверить их качество. При отсутствии со стороны Заказчика претензий к качеству, Заказчик обязан подписать накладную. При наличии со стороны Заказчика претензий к качеству изделий, на оборотной стороне накладной делаются соответствующие отметки, заверяемые подписью Заказчика (его представителя) и подписью представителя Исполнителя. Устранение выявленных недостатков осуществляется Исполнителем безвозмездно в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания накладной. С момента подписания накладной, изделие находится на ответственном хранении у Заказчика и риск случайной гибели или повреждения изделия переходит к Заказчику. В случае необоснованного отказа Заказчика от подписания накладной, изделие возвращается на склад Исполнителя и до момента урегулирования разногласий удерживается Исполнителем. Повторная доставка изделия осуществляется за счет Заказчика, а монтаж изделия производится, после оплаты дополнительных расходов, понесенных Исполнителем вследствие необоснованного отказа Заказчика от приемки выполненных работ.
    • 4.3. После выполнения каждого этапа работ (монтаж изделий, монтаж дополнений, отделка откосов) Заказчик обязан совместно с представителем Исполнителя осмотреть и проверить качество выполненной работы, и при отсутствии претензий подписать Акты сдачи-приемки.

    При наличии со стороны Заказчика претензий к качеству выполнения работ, сторонами в Актах сдачи-приемки делаются соответствующие отметки. Устранение недостатков работ по установке осуществляется в течении 10 рабочих дней.

    5. Сроки выполнения работ и гарантии.

    • 5.1. Срок изготовления стандартных изделий составляет не более 10 (десяти) рабочих дней от даты заключения договора. Срок изготовления нестандартных изделий составляет не более 21(двадцать один) рабочих дня от даты заключения договора.
    • 5.2. Срок доставки изделий по адресу, указанному в п. 2.2.1 настоящего договора составляет не более 5 (пяти) рабочих дней с момента изготовления. Срок доставки может быть увеличен по согласованию сторон. Время проведения доставки конструкций и комплектующих с 07-00 до 13-00. Монтажные работы производятся по согласованию с Заказчиком в последующие дни после доставки конструкций.
    • 5.3. Срок установки изделий составляет не более 5 (пяти) рабочих дней после доставки по адресу установки, указанному в п. 1.5 настоящего договора. Срок монтажа может быть увеличен по согласованию сторон.
    • 5.4. Исполнитель гарантирует сохранение качества и работоспособности изделий при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации, в течение следующих гарантийных сроков:
      • на металлопластиковые конструкции в течение _________ лет, с момента передачи Заказчику;
      • на монтаж в течении _________ лет, с момента передачи результатов работ Заказчику (гарантии не распространяются на изделия, замер, доставку и монтаж которых Исполнитель не осуществлял).
    • 5.5. Исполнитель гарантирует, что все материалы и комплектующие, применяемые в изделиях имеют соответствующие сертификаты и разрешения. Исполнитель гарантирует соответствие качества выполняемых работ обязательным требованиям государственных стандартов Российской Федерации. В момент заключения настоящего договора Заказчик предупрежден Исполнителем о том, что:
      • — конкретный состав и объем работ, выполняемых в соответствии с настоящим договором, указан в Листе замера
      • — в случае изменения конструкции изделий относительно существующего архитектурного решения здания, необходимо получение согласования с соответствующими органами государственной власти г. Москвы;
      • — в соответствии с ГОСТ 23166-99 применение не открывающихся створок в оконных блоках жилых помещений выше первого этажа не допускается, кроме створок с размерами, не превышающими 400х800 мм, а также в изделиях, выходящих на балконы (лоджии) при наличии в таких конструкциях устройств для проветривания помещений.
      • — Излишки материалов оставшиеся после выполнения работ — являются собственностью исполнителя.

    6. Ответственность сторон. Форс-мажор.

    • 6.1. Все споры и разногласия по настоящему договору разрешаются сторонами путем переговоров. Если стороны не пришли к единому соглашению, спор передается на рассмотрение суда в соответствии с законодательством РФ.
    • 6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством России.
    • 6.3. При задержке любой из сторон сроков исполнения обязательств, вторая сторона вправе потребовать Компенсацию (штраф) в размере 0.1% за каждые полные сутки просрочки. Штрафные проценты исчисляются от стоимости тех обязательств (изделий, работ, услуг), которые не были исполнены в оговоренные сроки, но не более 10% от этой суммы Договора.
    • 6.4. Исполнитель не несет ответственности за:
    • 6.4.1 За неровности несущих конструкций, стеновых и оконных блоков, допущенные при возведении здания (например, различная толщина стен, отклонения от вертикального или горизонтального уровня), а также за неисправности в работе вентиляционных и отопительных систем, нарушающие нормальные условия эксплуатации установленных оконных блоков и вызывающие выпадение конденсата на внутренней поверхности Изделия;
    • 6.4.2 За поломку Изделий, возникшую в результате неправильной эксплуатации, либо других случаях по вине Заказчика;
    • 6.4.3 За звуко-, тепло- и гидроизоляционные свойства оконной конструкции, в случае если окончательная отделка наружных швов, а также внутренних швов (монтаж откосов) не выполнены.
    • 6.4.4 За промерзание монтажных швов и стыков изделий, в случае если Заказчиком не производилась герметизация швов и установка дополнительных комплектующих: подоконники, отливы, откосы).
    • 6.4.5 Исполнитель не несет ответственности за несоответствие результатов выполненных работ, требованиям, указанным в п. 5.5. настоящего договора, если, не смотря на сделанное предупреждение, Заказчик не изменит свои требования до момента подписания данного договора.
    • 6.5. Уплата неустоек и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения иных своих обязательств по настоящему Договору.
    • 6.6. Любая из Сторон освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если таковое имело место вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы — чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения Договора и непреодолимо препятствующие надлежащему исполнению Сторонами своих обязательств по Договору.
    • 6.7. Договор, может быть, расторгнут Заказчиком не позднее одного рабочего дня следующего после даты заключения договора. При этом Заказчик компенсирует исполнителю сумму в размере 3 (трех) процентов от полной стоимости договора. Если Заказчик расторгает договор позднее выше указанного срока, а именно двух рабочих дней, сумма аванса указанная в данном договоре Заказчику не возвращается.

    7. Заключительные положения

    • 7.1. Учитывая особенности климата и специфику Изделия, Подрядчик не рекомендует Заказчику устанавливать в качестве наружного остекления Изделия со стеклопакетами или одинарным стеклом, коэффициент сопротивления теплопередаче которых ниже Московских Строительных Норм (0,55 М 2 .0 С/Вт), а также сообщает Заказчику о необходимости соблюдения температурно – влажностного режима и достаточной дополнительной вентиляции в помещениях для исключения возникновения возможных негативных последствий, которые могут выразиться в недостаточной теплоизоляции, конденсации паров воды на внутренней части Изделия и др. Заказчик согласен, что Подрядчик не несет ответственности за возможные последствия несоблюдения перечисленных выше требований.
    • 7.2. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один находится у Заказчика, другой у Исполнителя.
    • 7.3. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств.
    • 7.4. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим договором стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
    • 7.5. Откосы, уголки и все комплектующие к изделию ПВХ по умолчанию комплектуются белого цвета. Возможно незначительное отличие оттенка цвета комплектующих от конструкций ПВХ.
    • 7.6. Рабочие дни исчисляются согласно внутреннему уставу фирмы, а именно с понедельника по пятницу (включительно), кроме выходных и праздничных дней.
    • 7.7. Заделка под подоконником осуществляется по договоренности с монтажной бригадой. Один проем 400 руб.
    • 7.8. Ламинированные окна изготовляются сроком от 30 до 56 календарных дней, в зависимости от выбранного рала Заказчиком. Срок изготовления данного договора определятся Менеджером-Замерщиком, при заключении договора.

    8. Перечень документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

    9. Реквизиты и подписи сторон.