Договор на проведение ремонтно-отделочных работ № Образец

г. Москва « __ » ____________ 2018 г.

1. Предмет договора.

1.1. Подрядчик обязуется в установленный договором срок произвести ремонтно-отделочные работы, согласно прилагаемой смете, по адресу: __________________________
1.2. Смета на работы, смета на черновые материалы являются неотъемлемой частью договора.
1.3. Заказчик обязуется, в случае надлежащего выполнения ремонтно-отделочных работ, оплатить Подрядчику все затраты, связанные с ремонтом.
1.4. Работа считается выполненной после подписания двухстороннего акта приемки-сдачи работ.

2. Права и обязанности сторон.

2.1. Подрядчик обязан:
2.1.1. Выполнить определенные сметой работы в срок с «___» ____________2018 г. до «___» ____________ 2018 г. В связи с необходимостью (поверхности плохо сохнут, изменен перечень работ и т.п.), сроки могут корректироваться по взаимной договоренности.
2.1.2. Выполнять ремонтно-строительные работы в соответствии с ГОСТами, СНиПами, ПУЭ и дру-гими действующими нормативными актами Российской Федерации и Правительства Москвы, регламентирующими проведение данных видов работ.

2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Оплатить работу Подрядчика в случае надлежащего исполнения работ.
2.2.2. К началу работ предоставить Подрядчику помещение в виде, пригодном для проведения ремонтно-отделочных работ и свободном от мешающих работе предметов. Также Заказчик обязан обеспечить беспрепятственный доступ работников Подрядчика в ремонтируемое помещение.
2.2.3. Создать все необходимые условия для нормальной работы Подрядчика: обеспечить наличие и функционирование источников электроэнергии, водопровода и канализации, обеспечить возможность отключения стояков отопления и водоснабжения, обеспечить работу лифта для погрузочно-разгрузочных работ, обеспечить возможность отключения электроснабжения.
2.2.4. Своевременно обеспечивать Подрядчика чистовыми отделочными материалами и оборудованием.
2.2.5. Организовать все необходимые согласования проводимых работ и перепланировок с контролирующими и эксплуатирующими организациями.
2.2.6. Обеспечить Подрядчика всей необходимой проектно-технической документацией.

2.3. Подрядчик имеет право:
2.3.1. Отказаться от дополнительных работ, в случае если они не входят в сферу его деятельности или не могут быть выполнены по независящим от него причинам.
2.3.2. В случае грубого нарушения договора Заказчиком, расторгнуть настоящий договор. В этом случае Заказчик обязан уплатить Подрядчику часть установленной цены, согласно смете, за качественно произведенные работы и поставленные материалы.

2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. В случае грубого нарушения договора Подрядчиком, расторгнуть настоящий договор. В этом случае Заказчик обязан уплатить Подрядчику часть установленной цены, согласно смете, за качественно произведенные работы и поставленные материалы.
2.4.2. По договоренности с Подрядчиком, имеет право изменять перечень работ. В этом случае, услуги Подрядчика оплачиваются согласно фактически выполненными работами и затраченным материалам. Также должны быть скорректированы сроки окончания работ.
2.4.3. Осуществлять надзор за качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их исполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов Заказчика, не вмешиваясь при этом в деятельность Подрядчика и этапы проведения работ.

2.5. Сторона, в обязанности которой входит обеспечение и контроль за материалами, несет ответственность за обнаружившуюся невозможность использования предоставленных ею материалов без ухудшения качества выполняемых работ, если не докажет, что невозможность использования возникла по обстоятельствам, за которые отвечает другая сторона.

3. Цена договора и порядок оплаты за работы.

3.1. Оплата выполненных по настоящему Договору работ производится в размере, предусмотренном сметой на работы (Приложение №1 к Договору). Стоимость работ, указанная в смете, является предварительной (п.4 ст.709 ГК РФ). Фактическая стоимость выполненных работ указывается в Актах на выполненные работы.
3.2. Оплата за работы производится Заказчиком поэтапно каждые 10-15 дней. Подрядчик предостав-ляет Заказчику Акт на выполненные работы, Заказчик в течение 3-х рабочих дней оплачивает этот Акт.
Если Заказчик в течение 3-х рабочих дней не оплачивает акт на выполненные работы, проведение всех работ на объекте останавливается до дальнейших разбирательств.
3.3. При возникновении дополнительных работ составляется смета на дополнительные работы, и Заказчик оплачивает эти работы в 100% объеме перед началом производства этих работ.

4. Обеспечение работ материалами и порядок оплаты за материалы.

4.1. Обеспечение работ черновыми материалами осуществляет Подрядчик. Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере 50% от стоимости черновых материалов. Далее оплата за материалы идет также авансированием Подрядчика Заказчиком. При этом Подрядчик предоставляет Заказчику отчетные документы о количестве и цене закупленных материалов. Подрядчик отвечает за качество и сроки закупленных им черновых материалов.
4.2. Обеспечение работ чистовыми материалами и оборудованием осуществляет Заказчик.
4.3. По согласованию сторон Подрядчик может взять на себя обязанности по обеспечению работ чистовыми материалами и оборудованием. В этом случае Подрядчик составляет Смету на чистовые материалы. При этом Подрядчик несет ответственность за качество и срок доставки поставляемых им материалов.

5. Сдача-приемка работ.

5.1. Окончательная приемка работ Заказчиком производится в течение 3-х рабочих дней после получения им сообщения Подрядчика о готовности к сдаче объекта. Окончательный расчет производится в течение 3-х рабочих дней после окончательной сдачи работ Подрядчиком Заказчику, при условии, что работа выполнена надлежащим образом. При этом оформляется Итоговый Акт сдачи-приемки выполненных работ.
5.2. Заказчик вправе отказаться от приемки работ в случае обнаружения недостатков, которые должны быть устранены Подрядчиком. Заказчик при этом обязан в течение 3-х рабочих дней предъявить в письменном виде Подрядчику обнаруженные недостатки.
5.3. Гарантийный срок устанавливается в 36 месяца с момента подписания акт приемки-сдачи. Под-рядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока, кроме недостатков которые произошли вследствие нормального износа объекта, усадки, ненадлежащего ремонта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

6. Ответственность сторон.

6.1. За неисполнение работ Подрядчиком в указанные пунктом 2.1.1. сроки, произошедшие по его вине, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% за каждый день просрочки от суммы невыполненных работ.
6.2. За задержку оплаты Заказчиком выполненных работ в указанные пунктом 3.2. сроки, Заказчик выплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,1% за каждый день просрочки от суммы неоплаченных работ.

7. Форс-мажор.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств, вызванных действием непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые соответствующая сторона договора не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

8. Особые условия.

8.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится у Подрядчика, а другой у Заказчика.
8.2. Все коммунальные платежи во время ремонта оплачиваются Заказчиком.

9. Подписи и реквизиты сторон.

_________ (_____________) __________ (_____________)

«___»_________ 2018 г. «___»_________ 2018 г.

Договор ремонтного подряда

Заключен двухсторонний договор подряда на ремонтные работы системы вентиляции в здании с одним из арендаторов. После того как он был исполнен и полностью оплачен, выяснилось, что за эти работы должны были платить все арендаторы. Как перевыставить счета и возвратить нам излишне уплаченные денежные средства?

Добрый день! С арендаторами нужно заключить дополнительные соглашения о компенсации расходов на ремонт вентиляции, и на основании этих соглашений выставить им счета.

Доброго вам дня, Вы можете в личной консультации или на электронной почте узнать у юриста на сайте узнать полный ответ на ваш вопрос, коротко вам на него не ответить в бесплатном вопросе.

На предприятии заключен договор подряда на ремонтные работы, произведена предоплата 50% от общей стоимости. Работы по договору выполнены на 80%. Договор подписан директором, который действует на основании Устава. Можно ли признать договор не заключенным и возвратить уже отработанный аванс, если на основании почерковедческой экспертизы установлено, что подпись директора в договоре поддельная, но заверена печатью подрядной организации. Следовательно договор заключен неуправомоченным на то лицом. В счете на предоплату, также подпись директора поддельная.

Нет, нельзя. В данном случае действует правовой принцип — эстоппель, согласно которому лицо в силу некоторых обстоятельств утрачивает право ссылаться на какие-либо факты в обоснование своих притязаний. С 2013 г. включён в российское законодательство (пункт 5 статьи 166 ГК РФ, а в 2015 году включён в пункт 3 статьи 432 ГК РФ). Заявление о недействительности сделки не имеет правового значения, если ссылающееся на недействительность сделки лицо действует недобросовестно, в частности если его поведение после заключения сделки давало основание другим лицам полагаться на действительность сделки. Учитывая, что работы выполнены на 80% признать договор незаключенным не получиться.

Я как юридическое лицо заключила договор подряда на ремонтно-строительные работы с ИП. Часть средств согласно логовора мною внесена безналичным расчетом. Работы подрядчиком выполнены не в полном объеме (доделывали своими силами), акт выполненных работ на уже выполненные работы подрядчик не предоставил. Подрядчик сменил номера телефонов, поэтому решить вопросы не получается. Претензий у меня нет, надо юридически верно закончить сделку-расторгнуть договор в одностороннем порядке или как можно еще?

Здравствуйте. В данном случае вы можете обращаться просто с пиьсмом в адрес Закачика и укзаывать на расторжение договора. Надо только посмотреть, можно ли по договору так сделать.

Здравствуйте. Если в договоре нет иных оснований для расторжения договора, то расторгайте по ст. 717 ГК РФ Статья 717. Отказ заказчика от исполнения договора подряда Если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

Здравствуйте! Так как Вы доделываете своими силами, Вы еще можете потребовать с них возврат части денег, напишите претензию. В если не планируете, то в любом случае им нужно на юридический адрес направлять уведомление о расторжении договора. Но нужно сначала посмотреть Ваш договор, там может закреплен быть определенный порядок расторжения.. За помощью в составлении Вы можете обратиться к выбранному Вами юристу на сайте. Всего доброго!

Может ли ООО нанять МУП для выполнение ремонтных работ по договору подряда или субподряда?

Доброго времени суток. Все коммерческие вопросы являются платными. Заказать консультацию можете оформив вип-вопрос либо обратившись к любому юристу на сайте.

Здравствуйте, Ваня. ООО может кого угодно нанять для выполнения работ по договору (это для МУП есть определенные правила, когда оно нанимает само).

Ситуация следующая: заключаю договор подряда на ремонтные работы. В пункте прописано, что в случае не исполнения в срок, пеня за просрочку будет составлять 5% от суммы договора. Вопрос: законен ли этот пункт, ведь в основном, пеня составляет 0,05%? Прописано ли в каком нормативно-правовом документе максимальная процентная ставка пени? Спасибо. С уважением, Алексей.

Добрый день! Нет, вообще пеня устанавливается по соглашению сторон, как договорились так и будет, ее можно только уменьшить, если будет в суд по ст. 333 ГК РФ, но а так и 10 процентов может быть, я помню встречался договор, где 25 процентов была установлена пеня, тут как стороны захотят, у них свобода в этом плане.

Здравствуйте, Алексей! По действующему законодательству если стороны установили свой размер неустойки по договору, то будет действовать она, а не законная. При этом размер такой неустойки не может носить несоразмерный характер (ст. 333 ГК РФ).

Здравствуете. :sm_ab: Размер штрафных санкций никаким законом не может быть установлен. Поскольку будет нарушать принцип свободы договора. Можете установить любой %. Как договоритесь. Всего Вам самого доброго и приятного. Счастья, добра и благополучия. С уважением коллектив ООО «ОРИОН».

Заключен договор подряда на выполнение ремонтно — профилактических работ по конструкциям ПВХ в рассрочку. Взят кредит в банке, который работает с подрядчиком. Первый взнос по кредиту оплачен. Однако работы выполнены не в полном объем (замеры заказчика не совпадают с замерами подрядчика). Также поставлены маскитные сетки, но заказчик заказывал железные, но привезли алюминиевые. В связи с чем заказчик отказался от них устно и сетки были увезены подрядчиком. Акт о приемке работ заказчиком не подписан. Заказчик неоднократно звонил подрядчику, но так никто и не приехал для устранения недостатков. Каким образом заказчик может потребовать выполнить работы в полном объеме и уменьшить стоимость договора на сумму маскитных сеток? Спасибо.

Для этого необходимо предъявить письменную мотивированную претензию на основе норм ГК и кроме этого, при нарушении сроков взыскать еще и неустойку и убытки., документы все в наличии?

Заключила договор подряда на проведение ремонтно-отделочных работ квартиры в Москве с гражданином Молдавии, зарегистрированным в Туле до апреля 2018 г. Передала ему деньги в полном объеме за материалы и 30% за работу. Расписка есть. Куплено материалов наполовину, сделано десятая часть в первую неделю. Срок выполнения был оговорен 1 месяц, прошло 2 месяца. На звонки или не отвечают или обещают «завтра». Насколько реально через суд вернуть деньги? Паспорт у него Молдавский, регистрация в Туле.

Смотрите так же:  Как писать заявление в страховую компанию образец

Вам нужно это будет доказывать в судебном процессе. «Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 19.12.2016) (с изм. и доп., вступ. В силу с 01.01.2017) Статья 55. Доказательства 1. Доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела. Эти сведения могут быть получены из объяснений сторон и третьих лиц, показаний свидетелей, письменных и вещественных доказательств, аудио-и видеозаписей, заключений экспертов. Объяснения сторон и третьих лиц, показания свидетелей могут быть получены путем использования систем видеоконференц-связи в порядке, установленном статьей 155.1 настоящего Кодекса. (абзац введен Федеральным законом от 26.04.2013 N 66-ФЗ) 2. Доказательства, полученные с нарушением закона, не имеют юридической силы и не могут быть положены в основу решения суда.

Доброго времени суток. Суд выиграть Это не проблема Проблема будет другом как взыскать с него данную сумму денег по решению суда. Удачи.

Здравствуйте. Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. Да, можно и в суд подавать. Но для определения перспективы, нужно смотреть договор. Вы какие действия предпринимали?

Подавайте исковое заявление в суд, Исковое заявление можете или сами составить в соответствии со Статья 131. Форма и содержание искового заявления, или в личке любому юристу сайта, по вашему выбору, заказать. Удачи вам.

Если есть расписка о получении денег, можно взыскать долг в судебном порядке. Надо составлять исковое заявление, подавать его в суд. При надлежащем юридическом сопровождении такие дела считаются выигрышными.

Здравствуйте. Выиграть суд не проблема в данном случае. ВНИМАНИЕ! Ответ дан исходя из информации, содержащейся в вопросе. С уважением. Коллектив ООО «ОРИОН».

Здравствуйте, вам необходимо обратиться в суд с иском, шансы в данном случае есть, для взыскания денежных средств. Спасибо за выбор нашего сайта, всего доброго, до свидания.

Помогите разобраться: подрядчик выполнил согласноусловиям договора подряда ремонтно-отделочные работы, кс-2, кс-3 подписаны еще в декабре 2016 г., заказчик не оплачивает уже третий месяц часть суммы, в пределах 60 т.р., более того прислал через два месяца претензию согласно которой, якобы нашими работниками были нарушены условия пунктов технического регламента (приложение к договору подряда), составлен акт, оформлен как «затоп» части объекта. И поэтому они потребовали оплаты, выставили штраф в 40 т.р., мы им направили встречную претензию, согласно которой требуем произвести оплату и т.п., при этом требовали предоставление доказательств «затопа», не предоставили.
Вообще согласно условиям того же технического регламента, штраф выставляется при условии составления акта и уведомления нашей организации в течении 2-х часов после происшествия или произведенных нарушений нашими работниками, нас они уведомили спустя два месяца, когда кс все подписаны и оплату должны произвести уже. (есть предположения, что акт составлен задним числом). «затоп», как они говорят у них может и был, но на данном огромной объекте, работало порядком 10-ти разных предприятий, ип.
В результате предлагают произвести взаимозачет требований, мы им 60 т.р. прощаем, они нам выставленных 40 т.р., и никакой «оговорки по Фрейду», что разница в 20 т.р.
Хотелось бы понять, каким образом «технический регламент», является регламентом штрафных санкций, сколько с ними спорили бесполезно, работать начали уже, выбора не было, подписали договор?! Может есть выход признать сделку кабальной?

Хотелось бы понять, каким образом «технический регламент», является регламентом штрафных санкций, сколько с ними спорили бесполезно, работать начали уже, выбора не было, подписали договор?! Может есть выход признать сделку кабальной? По таким вопросам уважаемые господа, нужно обращаться очно к адвокату, а то Вы и дальше будете идти на поводу у контрагентов. Не нужно экономить на юристах.

Ремонтные работы по договору подряда должны были быть выполнены и не выполнены подрядчиком (физическим лицом) с дополнительными требованиями заказчика (юридического лица) указанные в договоре до 07 ноября 2013 года. Заказчиком в трех годичный срок подрядчику была направлена претензия (хотя договором направление претензии было не предусмотрено).
Заказчиком 08 ноября 2016 года был подан иск в Октябрьский районный суд города Мурманска, о возврате не отработанного аванса, в связи с невыполнением работ подрядчиком.
Судья в предварительном судебном заседании утверждает, что трех годичный срок пропущен, что необходимо было успеть отправить иск до 07 ноября 2016 года.
Я (заказчик) утверждала в суде, что трех годичный срок начал течь на следующий день после наступления события с 08 ноября 2013 года соответственно окончание трех годичного срока закончилось 08 ноября 2016 года, в последний день окончания срока подачи искового заявления.
Кто прав суд или я (заказчик), по поводу сроков исковой давности. Спасибо с уважением Татьяна.

ГК РФ Статья 196. Общий срок исковой давности (в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 100-ФЗ) 1. Общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 настоящего Кодекса. ГК РФ Статья 200. Начало течения срока исковой давности 1. Если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права. 2. По обязательствам с определенным сроком исполнения течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения. По обязательствам, срок исполнения которых не определен или определен моментом востребования, срок исковой давности начинает течь со дня предъявления кредитором требования об исполнении обязательства[, а если должнику предоставляется срок для исполнения такого требования, исчисление срока исковой давности начинается по окончании срока, предоставляемого для исполнения такого требования. При этом срок исковой давности во всяком случае не может превышать десять лет со дня возникновения обязательства. 3. По регрессным обязательствам течение срока исковой давности начинается со дня исполнения основного обязательства. Соответственно, 07 ноября начал течь срок.

Я заключил договор подряда на ремонтно строительные работы на сумму 1, 4 млн. рублей, с бригадиром строительной бригады в январе 2016 года. Согласно договору все работы (под ключ) должны были выполнены 15 мая 2016 года и я должен был въехать в квартиру. За несвоевременное окончание работ или за мой необоснованный отказ оплатить за произведенную работу были предусмотрены штрафные санкции 0,3% от стоимости общего объема работ за каждый день просрочки.
В апреле и начале мая 2016 г. бригадир попросил перечислить ему деньги на приобретение строительно-отделочных материалов, мотивируя это тем, что скоро он уже должен закончить и ему надо поторопиться. Однако к назначенному сроку ремонт не был произведен, а то что было сделано не соответствовало стандартам и качеству, что было подтверждено позже, вызванным экспертом. На замечание о некачественной отделке и нарушении сроков, еще до экспертизы, бригадир сказал — если вам не нравиться я ухожу и прекратил работать бросив свою бригаду не заплатив им за работу, хотя деньги для этого получил.
В результате:
1. бригадир присвоил переданные ему деньги в районе 300 тысяч — не отчитался чеками куда ушли деньги.
2. Нарушил сроки — мне пришлось нанимать другую бригаду исправлять допущенные недостатки указанные экспертом на сумму 1, 1 млн. руб. Был заключен новый договор подряда на ремонтно строительные работы с исправлением недостатков предыдущего бригадира с другим человеком. Представитель бригадира при этом присутствовал, но от подписи в акте отказался.
3. я въехал в квартиру не 15 мая, а 15 ноября 2016 г. И с мая по ноябрь, 6 месяцев, я дополнительно оплачивал за съемную квартиру 40 тыс. руб. в месяц.
4. все мои вещи дополнительно с мая по ноябрь, 6 месяцев, хранились на оплачиваемом складе по цене 8,5 тыс. руб. в месяц.
На мои обращения к бригадиру вернуть мне деньги, он сначала обещал, а потом прекратил отвечать на звонки.
Сейчас я хочу подать заявление в полицию и суд. Хотелось бы точно знать на какие статьи мне ссылаться. А самое основное — будет ли полиция и суд этим заниматься. Не бесполезная ли эта трата времени.
С уважением, Анатолий.

Полиция вряд ли будет вмешиваться, если у Вас договор именно с бригадиром. При этом его работники могут на него написать заявление. При этом Ваш спор подлежит рассмотрению в суде. Условия обязательства должны быть выполнены надлежащим образом, а односторонний отказ от исполнения или одностороннее изменение условий обязательства не допустимы (ст. 309, 310 Гражданского кодекса РФ). Требовать можете как соразмерное уменьшение стоимости, так и неустойку за просрочку.

Полиция скорее всего вам откажет в возбуждении дела. Сославшись на гражданско-правовые отношения. Ссылаться при подаче иска в суд можете на ст. 15, 330 ГК РФ, Закон о защите прав потребителей. Требовать полного возмещения убытков.

Здравствуйте, вы не указали самое главное, с кем вы заключили договор, с ООО, ип или конкретным физическим лицом. Бригадир бригадиром, а отвечать должно лицо или организация, с которой был заключен договор. Обращаться полицию, смысла нет, вероятнее всего, будет отказ в возбуждении уголовного дела. Вам нужно обратиться с претензией, в которой потребовать отчет о потраченных денежных средствах, а также потребовать возврат уплаченной суммы, если работы не были произведены, и уплату убытков (деньги на съем жилья и так далее) ы соответствии со ст.15 ГК РФ. после направления претензии вы сможете обратиться с иском в суд. Также есть смысл показать ваш договор юристу. Это можно сделать и в рамках сайта, чтобы вам помогли составить мотивированную претензию и иск. Шансы на взыскание денег в гражданском порядке реальные. Удачи вам и всего наилучшего.

Здравствуйте, Анатолий! В данном случае нет смысла обращаться в полицию, поскольку Вам откажут мотивируя тем, что у вас гражданские правоотношения с бригадиром. Если подрядчик ИП или юридическое лицо, то Вам нужно действовать на основании Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 03.07.2016) «О защите прав потребителей». Для начала обращайтесь с письменной претензией к подрядчику, в которой изложите все свои требования. Укажите срок исполнения 10 дней. Претензию направляйте заказным письмом с уведомлением и описью вложения. Если требования не будут удовлетворены в указанный срок, то можете обратиться в суд с теми же требованиями. Иск подаётся по правилам, предусмотренным ст.ст. 131, 132 Гражданского процессуального кодекса РФ. В рамках гражданского дела о защите прав потребителей можете взыскать, в том числе компенсацию морального вреда (ст. 15 ЗоЗПП). Удачи Вам!

Здравствуйте, Анатолий! 1. Если есть желание наказать бригадира, то, конечно же, обратитесь в полицию вместе с рабочими бригады. Они, как минимум свидетелями могут выступать. Возможно даже потерпевшими будут признаны. Состав преступления усматривается. 2. В суд надо обращаться с исковым заявлением о взыскании расходов на исправление недостатков работы бригады и доделывание работы другой бригадой, а также суммы неосновательного обогащения (ст. 1102 ГК РФ), убытков и морального вреда (ст. 15 Закона о защите прав потребителей), а также неустойки за просрочку выполнения работ. Сумма получится довольно внушительной. Вам не надо платить госпошлину за рассмотрение дела в суде. Иск подается в районный суд по месту жительства ответчика, либо по месту заключения договора.

Здравствуйте. Пишите: «В апреле и начале мая 2016 г. бригадир попросил перечислить ему деньги на приобретение строительно-отделочных материалов. » Не указали не только лицо, с которым оформлены были договорные отношения (и оформлены ли были вообще), но также о способе оплаты и получателе следует юристами УГАДЫВАТЬ. ПИСЬМЕННЫЙ ДОГОВОР ПОДРЯДА БЫЛ? С КЕМ? ДЕНЬГИ ПО «БЕЗНАЛУ» ПЕРЕЧИСЛИЛИ? КОМУ, НА ЧЕЙ СЧЁТ? От ТОЧНЫХ ответов на эти вопросы зависит и способ защиты права. Если был письменный договор подряда, то как потребитель требовать будете возврата ДС по основанию некачественно выполненных работ и возмещения ущерба срывом срока выполненных работ в размере расходов на съём жилого помещения с 15 мая по 15 ноября. Основание — ст.28 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 03.07.2016) «О защите прав потребителей»: 1. Если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) — сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе: (в ред. Федеральных законов от 17.12.1999 N 212-ФЗ, от 25.10.2007 N 234-ФЗ) назначить исполнителю новый срок; (в ред. Федерального закона от 17.12.1999 N 212-ФЗ) поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги); отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги). (в ред. Федерального закона от 21.12.2004 N 171-ФЗ) Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя. (в ред. Федерального закона от 17.12.1999 N 212-ФЗ) 2. Назначенные потребителем новые сроки выполнения работы (оказания услуги) указываются в договоре о выполнении работы (оказании услуги). (в ред. Федерального закона от 17.12.1999 N 212-ФЗ) В случае просрочки новых сроков потребитель вправе предъявить исполнителю иные требования, установленные пунктом 1 настоящей статьи. 3. Цена выполненной работы (оказанной услуги), возвращаемая потребителю при отказе от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги), а также учитываемая при уменьшении цены выполненной работы (оказанной услуги), определяется в соответствии с пунктами 3, 4 и 5 статьи 24 настоящего Закона. (в ред. Федерального закона от 21.12.2004 N 171-ФЗ) 4. При отказе от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги) исполнитель не вправе требовать возмещения своих затрат, произведенных в процессе выполнения работы (оказания услуги), а также платы за выполненную работу (оказанную услугу), за исключением случая, если потребитель принял выполненную работу (оказанную услугу). (в ред. Федеральных законов от 17.12.1999 N 212-ФЗ, от 21.12.2004 N 171-ФЗ) Абзац исключен. — Федеральный закон от 17.12.1999 N 212-ФЗ. 5. В случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена — общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени). (в ред. Федерального закона от 17.12.1999 N 212-ФЗ) Неустойка (пеня) за нарушение сроков начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи. (в ред. Федерального закона от 17.12.1999 N 212-ФЗ) Неустойка (пеня) за нарушение сроков окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи. (в ред. Федерального закона от 17.12.1999 N 212-ФЗ) Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги). Размер неустойки (пени) определяется, исходя из цены выполнения работы (оказания услуги), а если указанная цена не определена, исходя из общей цены заказа, существовавшей в том месте, в котором требование потребителя должно было быть удовлетворено исполнителем в день добровольного удовлетворения такого требования или в день вынесения судебного решения, если требование потребителя добровольно удовлетворено не было. 6. Требования потребителя, установленные пунктом 1 настоящей статьи, не подлежат удовлетворению, если исполнитель докажет, что нарушение сроков выполнения работы (оказания услуги) произошло вследствие непреодолимой силы или по вине потребителя. Если договаривались на словах с бригадиром-физиком, то взыскивать следует сумму неосновательного обогащения в размере перечисленных ДС. Основание — ст.1102 Гражданского кодекса РФ: Цитата 1. Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса. 2. Правила, предусмотренные настоящей главой, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли. Путь через заявление в правоохранительные органы бесперспективен, только время потеряете.

Смотрите так же:  Договор аренды предприятия гражданский кодекс

Уважаемый Анатолий г.Москва! Вы совершенно правы, в данном случае имеет место гражданско-правовой спор, который подлежит разрешению в Добровольном или Судебном порядке (ст.ст.131 — 132 ГПК РФ). При обращении в Суд принципиальное значение будут условия заключённого вами Договора бытового подряда (ст.730 ГК РФ). Кроме того, принципиальное значение будет иметь вопрос — Чьим иждивением должны были выполняться работы по Договору бытового подряда: — Иждивением Подрядчика (ст.733 ГК РФ) . — или Иждивением Заказчика (ст.734 ГК РФ) . Также для судебного процесса будет значение: — была подписана смета выполнения работ. — был ли подписан Акт сдачи-приёмки работ. Кроме того, НЕ исключаю, что в рамках судебного процесса для оценки качества работ и объёмов выполнения работ потребуется проводить Судебно-строительную экспертизу (ст.ст.79-80 ГПК РФ). Но для юридического сопровождения данного судебного процесса рекомендую вам обратиться за помощью к опытному юристу знакомому с данной категорией дел. Удачи вам Владимир Николаевич г.Уфа 31.12.2016 г.

В вашей ситуации нужно использовать все шансы чтобы наказать бригадира и взыскать ваши убытки ст 15 ГК РФ. Хуже вам от того что вы напишите заявление в полициюст 141 УПК РФ по факту мошенничества ст 159 УК РФ точно не будет. Гарантии. Что будет в вашей ситуации возбуждено уголовное дело. Конечно, нет.Но полиция по вашему заявлению в соответствии с требованиями ст 144 УЦПК РФ обязана произвести проверку обстоятельств. Изложенных в вашем заявлении. В ходе проверки все равно будут установлены факты. Имеющие доказательственное значение, которые вы можете использовать при рассмотрении дела в порядке гражданского судопроизводства.. Поэтому ради этой цели имеет смысл подать заявление в полицию. Чем больше доказательств вы соберете тем больше будут ваши шансы выиграть суд. В суде вы на основании ст 56 ГПК РФ должны предоставить четкие и конкретные доказательства, обосновывающие размер ваших убытков ст 15 ГК РФ.Особое внимание уделите доказыванию причинно-следственной связи между некачественным ремонтом. Нарушением его срока и вашими затратами по съему квартиры и,оплате личных вещей, хранящихся на складе. Все ваши затраты должны быть документально подтверждены. При грамотном подходе у вас в суде есть все шансы взыскать понесенные убытки. Удачи Вам И с наступающим Новым годом!!

Был заключен договор подряда на ремонтно-строительные работы. Заказчик не в полной мере оплачивает произведенные работы мотивируя тем, что работы закончены не в срок указанный в договоре, и требует компенсации расходов на оплату съемного жилья покупателям ее бывшей квартиры. Документации по этой оплате не предъявлено.
Вопрос: насколько правомерны требования заказчика. Спасибо.

Я думаю, что требования заказчика неправомерны Ничего платить не нужноЕсли вам не оплачиваются работы то обращайтесь в суд с иском о взыскании оплаты А по компенсации-пусть заказчик в суде доказывае тналичие причинно-следственной связи между несоблюдением срока ремонта и сьъемом жилья покупателем.

Если срок нарушены и здесь применим Закон о защите прав потребителей, то ответственность по ст.28 Закона Статья 28. Последствия нарушения исполнителем сроков выполнения работ (оказания услуг) 1. Если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) — сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе: (в ред. Федеральных законов от 17.12.1999 N 212-ФЗ, от 25.10.2007 N 234-ФЗ) назначить исполнителю новый срок; (в ред. Федерального закона от 17.12.1999 N 212-ФЗ) поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги); отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги). (в ред. Федерального закона от 21.12.2004 N 171-ФЗ) Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя. (в ред. Федерального закона от 17.12.1999 N 212-ФЗ) 2. Назначенные потребителем новые сроки выполнения работы (оказания услуги) указываются в договоре о выполнении работы (оказании услуги). (в ред. Федерального закона от 17.12.1999 N 212-ФЗ) В случае просрочки новых сроков потребитель вправе предъявить исполнителю иные требования, установленные пунктом 1 настоящей статьи. 3. Цена выполненной работы (оказанной услуги), возвращаемая потребителю при отказе от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги), а также учитываемая при уменьшении цены выполненной работы (оказанной услуги), определяется в соответствии с пунктами 3, 4 и 5 статьи 24 настоящего Закона. (в ред. Федерального закона от 21.12.2004 N 171-ФЗ) 4. При отказе от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги) исполнитель не вправе требовать возмещения своих затрат, произведенных в процессе выполнения работы (оказания услуги), а также платы за выполненную работу (оказанную услугу), за исключением случая, если потребитель принял выполненную работу (оказанную услугу). (в ред. Федеральных законов от 17.12.1999 N 212-ФЗ, от 21.12.2004 N 171-ФЗ) Абзац исключен. — Федеральный закон от 17.12.1999 N 212-ФЗ. 5. В случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена — общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени). (в ред. Федерального закона от 17.12.1999 N 212-ФЗ) Неустойка (пеня) за нарушение сроков начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи. (в ред. Федерального закона от 17.12.1999 N 212-ФЗ) Неустойка (пеня) за нарушение сроков окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи. (в ред. Федерального закона от 17.12.1999 N 212-ФЗ) Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги). Размер неустойки (пени) определяется, исходя из цены выполнения работы (оказания услуги), а если указанная цена не определена, исходя из общей цены заказа, существовавшей в том месте, в котором требование потребителя должно было быть удовлетворено исполнителем в день добровольного удовлетворения такого требования или в день вынесения судебного решения, если требование потребителя добровольно удовлетворено не было. 6. Требования потребителя, установленные пунктом 1 настоящей статьи, не подлежат удовлетворению, если исполнитель докажет, что нарушение сроков выполнения работы (оказания услуги) произошло вследствие непреодолимой силы или по вине потребителя.

Квартира принадлежит сестре, но договор подряд на проведение ремонтных работ работ в квартире заключался между мной и ремонтной компанией. По опред. Причинам я не могу заниматься этим вопросом и необходимо оформить доверенность на мою сестру (собственницу квартиры) , чтобы она имела возможность решать все вопросы с ремонтной компанией так как они допустили множество недоработок и возможно придётся обращаться в суд. И чтобы эта доверенност т была с возможностью передоверия на юриста, чтобы он поедставлял наши интересы в суде от нашего (Ее) имени. Спасибо.

Здравствуйте Татьяна! 1. В чем собственно проблема составить доверенность с указанными Вами полномочиями. Любой нотариус составит данную доверенность. Кроме того доверенность можно составить самому и заверить по месту работы лица от имени которого выдается доверенность либо в адресном столе по месту жительства (прописки). 2. Форма которой должна отвечать доверенность указана в ст. 185-186 ГК РФ. На Ваш вопрос отвечал адвокат Спиридонов Михаил Владимирович (г. Новосибирск).

По моему Вы запутали сами себя. Вы заказчик ремонтных работ. Ваша сестра собственник объекта, где проведен некачественный ремонт. Предъявлять претензии по качеству ремонта можете и Вы и собственник. Объект то один и тот же. А когда Вам и сестре понадобится судебный юрист (не сможете договориться с горе-ремонтниками мирно), тогда и оформите нотариальную судебную доверенность, где будет 2 доверителя (Вы и сестра).

Смотрите так же:  Самодельные пособия для развития мелкой моторики

Заключили договор подряда на оказания ремонтно-строительных работ. (Мы — физ. лицо, он — физ. лицо). Указан номер договора 191, хотя человек не ИП и нет разрешения на выполнение данных работ. Мы ему выплатили за работу 50 тыс. руб. Является ли нарушением, что человек осуществляет свою деятельность без регистрации, получая с данной деятельности постоянный доход? И должен ли он выплачивать налоги с полученной прибыли государству?

Здравствуйте. Никто из Вас не нарушил никаких законов. Тот человек должен выплатить подоходный налог с полученных от Вас денег, но это — уже не Ваши проблемы, а его личные.

Да, должен выплачивать с дохода 13% налог на доходы. Однако такой налог за него платит работодатель как налоговый агент. Если работодатель не смог взыскать с него налог и перечислить в бюджет, он обязан уведомить об этом налоговую инспекцию по месту регистрации работника для того, чтобы налоговая инспекция удержала с него налог.

Если организация (ТСЖ) заключает договор подряда на ремонтные работы в подъезде (договор услуг и т.д., т.е. не вступает в трудовые отношения) с ИП на патенте (иностранец-резидент), возникают ли у организации какие-либо обязательства перед бюджетом? Или только договорные по оплате услуг ИП, и никакие налоги и отчисления в фонды на сумму вознаграждения организация не уплачивает?

С уважением.
Савельева И.А.

Вопросы по налогам надо задавать бухгалтеру. Или юриста в штат возьмите, который хорошо знает налоговый кодекс РФ

Как можно расторгнуть договор подряда или изменить стоимость за оказание услуг по оказанию ремонтно-профилактических работ пластиковых окон (стоимость завышена в несколько раз, договор подписывала пенсионерка не читая в связи с очень плохим зрением и стоимость за оказание услуг оговаривалась иная, чем указано в договоре), если работы уже выполнены, оплаты по договору не производилось, подписан договор подряда, дополнительное соглашение о рассрочке платежа, лист заказа на ремонтные работы ПВХ, акт сдачи-приемки работ.

надо написать претензию и затем обратиться в суд. Предоставлена недостоверная информация об услуге,ст.8,10,12,29 закона о защите прав потребителей

«Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 29.06.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2015) ГК РФ Статья 723. Ответственность подрядчика за ненадлежащее качество работы 1. В случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика: безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; соразмерного уменьшения установленной за работу цены; возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда (статья 397). 2. Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае заказчик обязан возвратить ранее переданный ему результат работы подрядчику, если по характеру работы такой возврат возможен. 3. Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков. 4. Условие договора подряда об освобождении подрядчика от ответственности за определенные недостатки не освобождает его от ответственности, если доказано, что такие недостатки возникли вследствие виновных действий или бездействия подрядчика. 5. Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества (статья 475).

Что нужно знать частному лицу, заключая договор строительно-ремонтного подряда с другим частным лицом?

Что это договор на свой риск и ответственность. Далее: Объем работ, план (возможно чертежи или эскизы), смета, поставка материалов (чья), сроки исполнения, цена, срок оплаты (возможность аванса), ответственность сторон.

Здравствуйте. 1.Кто является плательщиком страховых взносов в Пенсионный фонд РФ по договору подряда, заключенному между двумя физическими лицами? Как определить облагаемую базу? 2. Плательщиком страховых взносов в рассматриваемом случае будет физическое лицо, производящее выплаты в пользу другого физического лица. Облагаемой базой будет являться стоимость работ, указанная в договоре.

Я заключил договор подряда на выполнение ремонтных работ. могу ли я ссылаться в притензии на статью 27 за несоблюдение сроков работы закона о защите проав потребителей если у меня в договоре нету даты окончания договора.

Если нет даты в договоре то ссылать нельзя, нужно делать по другому.

Что я смогу требовать в суде если Договор подряда подписан, сделаны ремонтные работы не надлежащим образом, деньги отдали но расписки ИП не написал, он дал нам смету и обещал переделать косяки. Но в дальнейшем отказался переделать свои косяки. Акт он даже и не пытался нам предоставить, и почтой не посылал.
Если нет расписки в получении денег, могу ли я после претензии подать иск в суд. Сделать перед судом экспертизу. В суде просить просрочку 3% от суммы договора так как акт приёма не подписан (но расписки нет) , испорченный материал, моральный вред?
Индивидуальный предприниматель нагло себя ведет и говорит, что в суде будет врать что якобы я ему денег не дала за работу. В полиции сказали, что он судимый ранее.
С уважением,
Виктория.

Здравствуйте. По ст.4 ЗОПП согласно смете. Да, нужна экспертиза. Также договор нужно проверить на судебную перспективу. Все ли существенные условия прописаны. Вы какие действия предпринимали?

Жилищный кооператив в лице председателя заключил договор подряда с некой организацией на ремонтные работы по фасаду дома. При выполнении работ работники подрядчика сломали кондиционер одного из жильцов. Теперь этот жилец требует председателя кооператива оплатить ущерб. Законно ли это? Ведь ущерб собственности третьего лица причинил подрядчик. На какие нормы необходимо сослаться председателю в ответ на претензию жильца. Спасибо.

Здравствуйте. Только виновник отвечает.

В сентябре открыл расчетный счет. По договору подряда на ремонтно-отделочные работы мне на расчетный счет поступила сумма на покупку стройматериалов и оплата за работы. Налоговая база у меня доходы 6%. Оплачивать налог нужно со всей поступившей суммы? Или сумма на затраты на материалы не считаются налогооблагаемым доходом?

Здравствуйте. Да, согласно ст.424 ГК РФ со всей. Но тут нужно смотреть договор подряда на верность применения материального права, есть необратимые риски от ФНС п по налогу. Акты подписали?

03 августа 2015 г был заключен договор строительного подряда с ремонтно-отделочной организацией на ремонт квартиры и был внесен аванс. 07 октября 2015 г было подписано доп. соглашение с указанием начала и окончания работ (начало — 09 октября 2015, окончание — 10 ноября 2015 года). До настоящего времени к выполнению работ организация не приступила. В конце октября я узнала, что в отношении этой организации возбуждено производство по делу о банкротстве и информация о введении процедуры наблюдения была опубликована 03 октября 2015 г. По почте я им отправила претензию. До сих пор письмо они не получили. Что мне делать? Ждать когда вернется письмо и подавать исковое заявление по защите прав потребителей или надо подать требование о включении в реестр кредиторов?

Требование о включении в реестр кредиторов и не ждите ответ по претензии. Также можете написать заявление в полицию о возбуждении уголовного дела, ведь Вас обманули.

Договор подряда на ремонтные работы между физ. лицами законно ли?
Имеет ли право физ. лицо представлять такие услуги без регистрации ип,ооо? Спасибо.

Не указано за физ. или юр.лицо Статья 702. Договор подряда Позиции высших судов по ст. 702 ГК РФ >>> Путеводитель по судебной практике (высшие суды и арбитражные суды округов) по ст. 702 ГК РФ >>> 1. По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. 2. К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров. https://www.consultant.ru/popular/gkrf2/4_28.html?utm_campaign=codex_law&utm_source=google.adwords&utm_medium=cpc&utm_content=1&gclid=Cj0KEQjwkeiwBRCzmo-wiKL49pEBEiQAhvGKYWlAhZDHRNmKP4YfeYJtGiube0YAM0eaZ8d9OGREOaAaAidM8P8HAQ © КонсультантПлюс, 1992-2015

Можете,это называется договор бытового подряда.

Я заключила договор подряда на строительные/ремонтные/монтажные/отделочные работы в квартире, находящейся в новостройке, с проектно-строительной компанией. Обязана ли эта компания предоставить мне электропроект и акт скрытых работ, если это не предусмотрено договором подряда? На каком основании?
Указанные документы требует от меня управляющая компания для подключения 3 фаз электропитания. Требования УК правомерны?

Здравствуйте Нужно смотреть договор

Между мной И.П. и ООО был заключен договор на подряд ремонтных работ, сумма оговаривалась за кв. м. 468 м 2 После осмотра объекта выяснилось, что работы в двое больше 2 этажа. Заказчик настоял на оставлении договора без изменений, пообещав довести сумму договора до приемлемой доп. соглашением. На данный момент работы подходят к концу, а доп. соглашение не подписано и заказчик уже и не планирует этого делать. Как быть?

Непонятно — стоимость 1 кв. м. оговорена? По договору 468 м., а по факту больше?

Я заключил договор бытового подряда на выполнение ремонтно-отделочных работ 15 июля, срок 1 месяц, сделал предоплату 60%. Прошло больше месяца, меньше половины квартиры сделали, после чего работа встала, т.к. у подрядчика рассчитались рабочие, объектов много а сил не хватает, сейчас кормят завтраками. Могу ли я расторгнуть договор, если да, то как грамотно это сделать? Какую часть денег мне должны вернуть, всю или за часть выполненной работы мне всё же надо заплатить? Ведь сроки и обязательства они нарушили! Заранее Вам благодарен.

Договор расторгнуть можно, можно взыскать и неустойку, а для решения вопроса о сумме к оплате нужно ознакомиться с договором, в частности акты приемки работы подписывали?

Я заключила договор подряда на выполнение ремонтных работ квартиры на сумму 200 000 руб, по которому срок выполнения работ составлял не более 60 календарных дней с момента заключения договора и получения аванса в размере 50% или 100 000 рублей. Договор подписан и аванс внесен полностью 20.05.2015 г. А 14.08.2015 г. мы будем подписывать акт выполненных работ, в этот же день я хочу вручить претензию за просрочку выполнения работ, а окончательный расчет по договору будет 17.08.2015 г.. Подскажите неустойку в размере 3% рассчитывать с аванса или со всей суммы по договору? И оставшуюся сумму по договору мне платить 17..08.2015 г. полностью или оплатить за минусом неустойки?

неустойку расчитывайте от всей суммы договора. оплатите остаток за минусом неустойки

У меня директора ооо ск эконом был составлен договор подряда по ремонтно-строительным работам с ооо хлебозаводом. Договор мы подписали работу я выполнил составил акты выполненных работ, заказчик отказался их подписывать и мои счета нестал оплачивать тенул резину с оплатой сейчас на данный момент прошло ровно три года как мне забрать с них деньги.

Ровно три года прошло с какого конкретно момента?